МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 30 апреля 2014 г. № 96-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ТИПОВЫХ
КОНТРАКТОВ С ТИПОВЫМИ УСЛОВИЯМИ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗАКУПОК СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
И РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. № 118 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Мордовия, а также случаи и условия их применения", постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. № 117 "Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия" и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы типовых контрактов с типовыми условиями Минсельхозпрода Республики Мордовия, обеспечивающих осуществление закупок соответствующих товаров, работ, услуг.

2. Утвердить прилагаемый Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии".

4. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Маланкину Т.М.

Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н.СИДОРОВ




Утвержден
приказом Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от __________ 2014 г. № ______

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (далее - Министерство) ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий Республики Мордовия, в случае осуществления ими закупок для государственных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Регламент и подведомственные заказчики соответственно).
2. Регламент разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение подведомственными заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4. При осуществлении ведомственного контроля Министерство осуществляет, в том числе проверку вступивших в силу следующих требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
9) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
10) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
14) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
5. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд за подведомственными заказчиками осуществляется на основании приказа Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (далее - Министр) или Первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (далее - Заместитель Министр).
6. Приказ должен содержать:
1) формы проведения ведомственного контроля;
2) методы проведения ведомственного контроля (тематические, комплексные проверки);
3) способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);
4) состав Комиссии;
5) сроки осуществления ведомственного контроля;
6) форма отчетности о проведенной процедуре контроля. Отчет представляет собой документ, содержащий информацию об основных итогах проверки, и должен включать следующее:
а) сведения о подведомственном заказчике;
б) сроки проведения проверки (месяц);
в) метод проведения контроля;
г) результаты проверки;
д) способ проведения контроля.
7. Приказ дополняется положениями, учитывающими специфику мероприятий предстоящего ведомственного контроля.
8. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля (далее - мероприятия ведомственного контроля).
Мероприятия ведомственного контроля осуществляются путем проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных заказчиков.
9. Проведение плановых проверок, внеплановых проверок подведомственных заказчиков осуществляется Комиссией, включающей в себя должностных лиц Министерства, состав которой утверждается приказом Министра или Заместителя Министра (далее - Комиссия).
10. В состав Комиссии, должно входить не менее трех человек. Комиссию возглавляет руководитель Комиссии.
11. Изменение состава Комиссии, сроков проведения мероприятий ведомственного контроля осуществляется приказом Министра или Заместителя Министра.
12. Министерство уведомляет подведомственного заказчика о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).
13. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
2) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
7) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

2. Проведение плановых проверок

14. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого Министром или Заместителем Министра на календарный год не позднее 25 декабря. В отношении каждого подведомственного заказчика плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в шесть месяцев.
15. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) полное наименование Министерства;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
3) месяц начала проведения проверки.
16. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте Министерства в сети "Интернет".
17. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению Министра или Заместителя Министра.
18. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица Министерства, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:
1) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания подведомственного заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
2) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
3) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.
19. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, который подписывается всеми членами Комиссии, и представляется Министру или Заместителю Министра.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами Министерства, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.
20. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля материалы, содержащие признаки состава административного правонарушения, Министерством передаются в исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля материалы, содержащие признаки состава уголовного преступления, Министерством передаются в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. Копия акта проверки направляется подведомственным заказчикам, в отношении которых проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания за подписью руководителя Комиссии.
22. Подведомственные заказчики, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии отчета проверки вправе представить в Комиссию письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
23. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 19 Регламента, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся Министерством не менее 3-х лет.

3. Проведение внеплановых проверок

24. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком проверки ранее выданного предписания об устранении нарушения;
2) приказ Министра, принятый на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов;
3) поступление в Министерство информации, содержащей признаки административного правонарушения, о нарушении подведомственным заказчиком обязательных требований в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
25. При проведении внеплановой проверки Комиссия руководствуется положениями пунктов 17 - 23 Регламента.




Утверждены
приказом Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 30.04.2014 № 96-п

Формы
типовых контрактов с типовыми условиями
Минсельхозпрода Республики Мордовия обеспечивающих
осуществление закупок соответствующих товаров,
работ, услуг

ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров для государственных нужд

г.о. Саранск
"__" _____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики Мордовия в лице ________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________ действующего на основании ________________ с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", по результатам проведения __________________, на основании протокола комиссии (протокол № _____ от "___" _________ 20__ г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка ________________ (далее - "Товар") в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и спецификацией (Приложение № 2 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью Контракта, для нужд Заказчика.
1.2. Поставщик поставляет, а Заказчик оплачивает Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет __________________ (____________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС (в случае применения Поставщиком общей системы налогообложения).
2.3. Цена Контракта включает в себя, в том числе стоимость Товара, расходы на транспортировку до места эксплуатации и поставку Товара с разгрузкой с транспортного средства и поставкой на место (или склад) Заказчика, упаковку и маркировку международного стандарта, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с выполнением настоящего Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и оплачиваемые Поставщиком.
2.4. Цена Контракта, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата осуществляется за счет средств выделяемых из республиканского бюджета Республики Мордовия.
3.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком по цене Контракта, установленной в п. 2.2. Контракта, в российских рублях.
Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Оплата за Товар осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- оплата в размере 100% от цены Контракта, что составляет _______________ (________________________) рублей ______ копеек, осуществляется за Товар, поставленный на место (или склад) Заказчика, по факту поставки Товара Заказчику в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения от Поставщика счета, счета-фактуры согласно подписанных Заказчиком товарно-транспортных накладных (в случае доставки Товара перевозчиком) или товарных накладных и Актов приемки-передачи Товара при условии предоставления Заказчику оригиналов документов, указанных в п. 4.8 настоящего Контракта.
Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.
3.4. В случае поставки Товара по настоящему Контракту частями, порядок оплаты указанный в п. 3.3 осуществляется по факту поставки части Товара. На каждую оплату Поставщик обязан представить Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру. Акт приемки-передачи.
3.5. На всех документах передаваемых Заказчику обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, а также даты оформления таких документов.
3.6. Все расходы по банковским операциям, осуществляемым Поставщиком, несет Поставщик, а по банковским операциям, осуществляемым Заказчиком, несет Заказчик.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в момент фактического списания цены Контракта (п. 2.2.) полностью с лицевого счета Заказчика.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства на место (или склад) Заказчика.
4.2. Поставка продукции производится с момента заключения Контракта ________________________. По согласованию сторон возможна досрочная поставка.
4.3. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчика по месту доставки в течение 3 суток и включает в себя следующие этапы: а) проверка количества поставленного товара на соответствие спецификации Контракта; б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями Контракта; в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид); г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие товара требованиям действующего законодательства и иной документации.
4.4. Прием товара по количеству (комплектности) производится ответственным лицом Заказчика.
4.5. Приемка товара по количеству (комплектности) и качеству оформляется актом приемки-передачи, подписываемым Заказчиком и Поставщиком по истечении 3 суток после передачи товара Заказчику по месту доставки. Все претензии Заказчика должны быть внесены в акт приемки-передачи товара. Акт приемки-передачи (2 экз.) передается Поставщиком Заказчику. Необоснованное уклонение от подписания товарно-сопроводительных документов и акта приемки-передачи не допускается.
4.6. Поставка товара по настоящему Контракту осуществляется по адресу: _____________________________________________.
4.7. Под датой поставки (передачи) Товара Стороны понимают дату подписания товарной накладной или товарно-транспортной накладной (в случае доставки Товара перевозчиком) и Акта приемки-передачи Товара Поставщиком и Заказчиком. С этого момента риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
4.8. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан оформить и предоставить Заказчику следующие документы:
- товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) (2 экз.);
- товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со спецификацией к настоящему Контракту (2 экз.);
- счет/счет-фактуру, выставленную Заказчику (2 экз.);
- Акт приемки-передачи Товара (2 экз.);
- копию сертификата соответствия ГОСТ Р, заверенный печатью Поставщика, на каждое наименование поставляемого Товара (по 1 экз.) (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).
4.9. Поставщик не несет ответственности и финансовых расходов за хранение доставленного на склад Заказчика Товара. При этом Товар до начала установки должен храниться таким образом, чтобы предотвратить любые возможности краж или порчи и требований маркировки на упаковке Товара.
4.10. В случае если для Товара производителем предусмотрены особые условия хранения, Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта предоставляет правила хранения Товара Заказчику.

5. Обязанности и права Сторон

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. за свой счет не позднее чем за 5 дней до поставки направить Заказчику почтовое, включая средства электронной связи, телеграфное или телефаксное извещение о готовности Товара к поставке.
В извещении должны быть указаны:
- дата отгрузки;
- наименование Товара;
- номер Контракта;
- стоимость отгружаемого Товара.

5.1.2. поставить Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), с разгрузкой с транспортного средства на склад Заказчика.
5.1.3. обеспечить сохранность Товара до момента передачи его Заказчику. Все виды погрузочных и разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или привлеченными за свой счет.
5.1.4. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки оформить с Заказчиком товарно-сопроводительные документы (оригиналы товарно-транспортных накладных (в случае доставки Товара перевозчиком), товарных накладных и/или Акта приемки-передачи, счетов/счетов-фактур, подписанные Поставщиком в момент передачи Товара) и представить по два экземпляра оригиналов этих документов и по одному экземпляру их копий Заказчику.
5.1.5. по требованию Заказчика участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.
5.1.6. в случае недопоставки Товара и/или поставки недоукомплектованного Товара в течение 10 (Десяти) дней с момента не допоставки, допоставить недостающее количество товара. Расходы, связанные с допоставкой Товара, несет Поставщик.
5.1.7. по требованию Заказчика заменить в течение 20 (Двадцати) дней Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты данного Товара, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков (потеря товарного вида) и невозможности их устранения на месте у Заказчика.
Расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. своевременно произвести оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.
5.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте.
5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6. Упаковка и транспортировка

6.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей обычной практике упаковки и характеру данного Товара, а также отвечать установленным международным стандартам и техническим требованиям производителя. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств, регламентированных производителем. Поставщик несет ответственность за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

7. Гарантии качества товара

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, ранее не использовавшимся.
7.3. В случае если обнаружение дефектов Товара происходит в течение 3 (Трех) месяцев с даты приема Товара, Товар подлежит замене. Замена Товара на Товар осуществляется в сроки, оговоренные Заказчиком и Поставщиком. Все расходы по замене Товара осуществляет Поставщик своими силами за свой счет. Товар, подлежащий замене, передается по Акту сдачи-приемки Товара, который подписывается Заказчиком и Поставщиком.
В случае возникновения необходимости замены Товара, сроки замены оговариваются сторонами дополнительно и оформляются в письменной форме.
7.4. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты Товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением Товара
7.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или комплектности Заказчик обязан предъявить претензии Поставщику по недостаче и/или по несоответствию требованиям по качеству. Поставщик обязан в течение 30 (Тридцать) дней с момента уведомления Заказчика (по качеству) и в течение 30 (Тридцать) дней с даты подписания Акта комплектности (по некомплектности) за свой счет и своими силами поставить Товар надлежащего количества и комплектности.
7.6. Все расходы по замене Товара осуществляет Поставщик своими силами за свой счет.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Размер обеспечение исполнения Контракта устанавливается в сумме ____________________, что составляет __________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. При предоставлении обеспечения Контракта соблюдаются требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.
8.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
8.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
8.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами последнего акта приема-передачи. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителю, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9. Ответственность Сторон и штрафные санкции

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Пени по Контракту выплачиваются только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ________________, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9.5 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере ______ процента цены Контракта в сумме _________________ рублей.
9.6 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере __________ процентов цены Контракта в сумме ______________ рублей.
9.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения Сторонами своих обязательств указанного обязательства произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, несвоевременного поступления денежных средств из бюджета или по вине другой Стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных, и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая но, не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением и любыми другими стихийными бедствиями, а также диверсию, военные действия, восстание, саботаж, блокаду, забастовки, локауты, объявление эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить на момент заключения настоящего Контракта.
Возникновение таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими уполномоченными органами.

11. Срок действия контракта.
Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ____________________________.
11.2. Окончание срока действия Контракта или его расторжение не освобождает стороны от ответственности за его нарушение
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством.
11.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
11.7. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Прочие условия

12.1. Техническое задание (приложение № 1 к Контракту) и спецификация (Приложение № 2 к Контракту) являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 15 Контракта. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств.
12.3. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и выполнении Контракта на поставку Товара, а также споры о возмещении понесенных убытков рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий - 10 (десять) рабочих дней с момента их получения.
В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным Контрактом, Стороны примут все меры для их решения путем переговоров.
12.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, должны решаться путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Мордовия, а в случае если поставщиком является физическое лицо - суда общей юрисдикции Республики Мордовия.

13. Подписи, адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
____________/____________/
М.П.

Поставщик:
___________/_____________/
М.П.




Приложение № 1
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Техническое задание

1. Общие положения:
2. Описание объекта закупки:
3. Требования к качеству Товара, к их безопасности, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:
4. Порядок поставки Товара:
5. Требования к поставке Товара.




Приложение № 2
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Спецификация на поставку Товара

№ п/п
Наименование товара
Единица измерения
Кол-во
Цена за единицу товара (руб.)
Общая стоимость (руб.)
1
2
3
4
5
6
1





2





3





Всего:


Заказчик:
____________/____________/
М.П.

Поставщик:
___________/_____________/
М.П.



ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на оказание услуг для государственных нужд

г.о. Саранск
"__" _____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики Мордовия, в ______________________ лице, действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице действующего на основании ______________________ с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", по результатам проведения _________________, на основании протокола комиссии (протокол № ______ от "___" _____________ 20__ г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями Контракта обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ____________________________ (далее - услуги).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные надлежащим образом услуги в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в Контракте.
1.3. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, виды услуг и другие условия определяются в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.
1.4. Исполнитель оказывает услуги своими силами и средствами.

2. Порядок оказания услуг

2.1. Услуги должны быть оказаны в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.
2.2. Место оказания услуг: ______________________________________.
2.3. Срок оказания услуг: со дня подписания Контракта по _____________.
2.4. Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
2.5. Исполнитель гарантирует, что качество, количество (комплектность) оказываемых услуг соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, технического задания (приложение № 1 к Контракту).
2.6. Срок предоставления гарантии качества оказанных услуг: с момента заключения контракта до _______ года.
2.7. Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг: на весь объем оказанных услуг.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Оказанные услуги по количеству и качеству передаются Исполнителем ______________________ и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных услуг (далее - акт сдачи-приемки).
3.2. Исполнитель обязан ежемесячно не позднее ________________, следующего за ____________________ оказания услуг, одновременно со счетом на оплату услуг направить Заказчику счет-фактуру и два экземпляра подписанного со своей стороны акта о фактически оказанных за расчетный период услугах.
3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня передачи Исполнителем подготовленного и подписанного с его стороны акта сдачи-приемки, а также отчетной документации (наименование и объем оказанных услуг) Заказчику для проверки ее соответствия оказанным услугам и условиям настоящего Контракта. Неподписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
3.4. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки (претензии) Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в срок 5 рабочих дней с момента получения претензии Исполнителем.
3.5. Если по истечении указанного в пункте 3.2 Контракта срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или обоснованной претензии по отчетной документации, услуги считаются принятыми.
3.6. Сдача-приемка оказанных услуг с передачей отчетной документации осуществляются в порядке, предусмотренном в приложении 1 к настоящему Контракту.
3.7. Датой исполнения этапа оказания услуг по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (или, в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, последний день 10-дневного срока для подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг).


3. Стоимость оказанных услуг и порядок их оплаты

4.1. Цена Контракта составляет _________________ (__________________) рублей и включает все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, том числе НДС (при условии применения Исполнителем общей системы налогообложения).
4.2. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.4. Основанием для оплаты оказанных услуг являются акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет на оплату. Оплата услуг производится Заказчиком за фактически оказанные услуги согласно Спецификации (приложение № 2 к Контракту - не приводится).
4.5. Оплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
4.6. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно за расчетный период до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Расчетный период по Контракту равен календарному месяцу.
4.7. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя.
4.8. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Исполнитель.
4.9. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.
5.1.2. Передать Заказчику результаты оказания услуг свободными от прав третьих лиц.
5.1.3. Устранять выявленные в процессе оказания услуг недостатки в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления (претензии) от Заказчика.
5.1.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 2 рабочих дней с момента их возникновения.
5.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг на основании подписанного акта сдачи-приемки (при условии поступления из республиканского бюджета Республики Мордовия денежных средств на счет Заказчика).
5.2.3. Требовать оплаты неустоек в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Назначить ответственного представителя по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему Контракту.
5.3.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке оказанных услуг.
5.3.3. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
5.3.4. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.5. Уведомлять Исполнителя о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.
5.3.6. Требовать оплаты неустоек в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.7. Для проверки соответствия качества оказываемых Исполнителем услуг, установленных настоящим Контрактом, провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации.
5.4.5. В случаях, указанных в пункте 9.2. Контракта, отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
5.4.6. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Размер обеспечение исполнения Контракта устанавливается в сумме __________________, что составляет ____________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. При предоставлении обеспечения Контракта соблюдаются требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.
6.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
6.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
6.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителю, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Пени по Контракту выплачиваются только на основании обоснованного письменного требования (претензии) Стороны.
7.3. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.
7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере _________% цены Контракта в сумме ___________________ рублей.
7.5. За просрочку исполнения обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнителем оказания услуг, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически оказанных Исполнителем.
7.6. За неисполнение или ненадлежащее оказание Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем оказания услуг (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере __________% цены Контракта в сумме _______________________ рублей.
7.7. Сторона освобождается от уплаты пеней, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Разрешение споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 Контракта.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
9.2.1. Оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
9.2.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг.
9.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
9.3. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты оказанных услуг.
9.4. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
9.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику, с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.
9.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

11. Заключительные положения

11.1. Срок оказания услуг с _____________ по _____________. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.
11.6. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения: 1. Техническое задание на оказание услуг.

12. Подписи, адреса и банковские Реквизиты Сторон

Заказчик:
____________/____________/
М.П.

Исполнитель:
___________/_____________/
М.П.




Приложение № 1
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Техническое задание
на оказание услуг по ______________

1. Общие положения:
2. Описание объекта закупки:
3. Требования к качеству услуг, к их безопасности, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
4. Порядок оказания услуг:
5. Требования к результатам услуг:

Заказчик: Поставщик:
____________/____________/ _______________/_______________/
М.П. М.П.



ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по _______________________
для государственных нужд

г.о. Саранск
"__" _____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики Мордовия, в лице ______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", по результатам проведения _____________, на основании протокола комиссии (протокол № ____ от "___" ___________ 20___ г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ___________________ (далее - Работы) в соответствие с действующими строительными нормами и разработанной проектно-сметной документацией на объекте Заказчика, расположенного по адресу: _____________________________.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1. Контракта собственными силами, из собственных материалов, в соответствие с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией, включающей в себя локальную смету, ведомость объемов работ (приложения № 1, № 2 к Контракту), техническим заданием (приложение № 3 к Контракту) являющихся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (далее - Календарный план) (приложение № 4 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Досрочное выполнение Работ допускается.
1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную Контрактом цену.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет ________________ (_______________________) рублей и включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика по организации работ на Объекте, в том числе на демонтаж и монтаж, на материальные ресурсы, расходы по заработной плате рабочим, накладные расходы, расходы на вспомогательные услуги, расходы налогам, сборам и иным обязательным платежам, том числе НДС (при условии применения Подрядчиком общей системы налогообложения).
Цена Контракта в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определена проектно-сметным методом, сформирована на основании проектно-сметных расчетов на выполнение работ по ____________________________________.
2.2. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Цена Контракта не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Порядок оплаты Работ

3.1. Основанием для оплаты выполненных Работ являются акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
Оплата производится Заказчиком Оплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия за фактически выполненные Работы.
3.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, в течение ______ дней с момента принятия Заказчиком выполненных Работ и подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2, с возможностью отсрочки оплаты до ________________.
3.3. При изменении расчетного счета Подрядчика уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.
3.4. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Сроки выполнения Работ

4.1. Срок выполнения Работ:
начало Работ: в течение __________ рабочих дней со дня подписания Сторонами Контракта;
окончание в течение _________ рабочих дней с даты начала работ.
4.2. Датой окончания работ по Контракту является дата подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2.
4.3. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

5. Обязанности и права Сторон

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы качественно собственными силами, из собственных материалов, в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией.
5.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить эти документы.
5.1.3. Обеспечить во время производства Работ мероприятия по технике безопасности охране окружающей среды, пожарной безопасности, проводить мероприятия по обеспечению должного санитарного порядка.
5.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения Работ и обеспечить их уборку.
5.1.5. Предоставить Заказчику при передаче результатов Работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию (при необходимости - согласованную и/или утвержденную компетентными органами).
5.1.6. В случае досрочного выполнения Работ не менее чем за ______ календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных Работ.
5.1.7. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение ________ месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
5.1.8. Возмещать суммы штрафных санкций, возложенные на Заказчика службами контроля, в случае некачественного проведения Работ Подрядчиком, в течение __________ дней с даты предоставления ему Заказчиком пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций.
5.1.9. Не приступать к работам, следующим за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
5.1.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ;
- прочих, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных Работ, либо создают невозможность завершения Работ в срок.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.1.12. В случае если Работы по устранению недостатков, возникших при осуществлении деятельности Подрядчика по настоящему Контракту выполняются Заказчиком, Подрядчик возмещает последнему фактически понесенные расходы после предъявления акта устранения недостатков и справки о стоимости Работ.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанными Сторонами актом приемки-сдачи выполненных Работ.
5.2.2. Принимать участие в составе комиссии по установлению фактов и размеров причиненного вреда имущества, наступившего в результате действий (бездействий) Подрядчика.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Производить расчет с Подрядчиком после подписания акта приемки выполненных Работ. Заказчик может задержать оплату выполненных Работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба Подрядчиком.
5.3.2. Осуществлять контроль за соответствием объемов и сроков выполненных и предъявленных к оплате Работ по акту о приемке выполненных работ формы КС-2.
5.3.3. Своевременно осмотреть и принять выполненную Работу (ее результаты), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки путем проведения аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, в течение срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества и/или не подтвержденных исполнительной документацией не подписывать акты приемки выполненных Работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) и не оплачивать соответствующий объем Работ.
5.4.3. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.4.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и предоставленной Подрядчиком документации.
5.4.5. Уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные Работы на размер обеспечения Контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств или требования в сумме начисленной неустойки за просрочку выполнения Работ.

6. Сдача и приемка Работ

6.1. По завершению всех Работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче в эксплуатацию выполненных Работ.
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в течение ________ рабочих дней приступает к приемке результата выполненных Работ лично и/или совместно со своим представителем.
6.3. Сдача выполненных Работ Подрядчиком в эксплуатацию и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ формы КС-2, а также подписанием документов, указанных в Контракте, обеими Сторонами.
6.4. Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Подрядчиком за свой счет.
6.5. Устранение Подрядчиком в установленный срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. Гарантии качества по сданным Работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
7.2. Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых Работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования соответствует требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектно-сметной документации и условиям Контракта.
7.3. Гарантийные обязательства составляют ____________ со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ. Гарантийный период непрерывной эксплуатации на материалы и оборудование должен быть не менее чем у завода-производителя.
7.4. Объем предоставления гарантии качества Работ: 100%, на весь объем Работ.
Дефекты, обнаруженные в период гарантийных обязательств, препятствующих нормальной работе и вызванные некачественным выполнением Подрядчиком работ либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, Подрядчик устраняет за свой счет.
7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Размер обеспечение исполнения Контракта устанавливается в сумме ___________________, что составляет ______________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. При предоставлении обеспечения Контракта соблюдаются требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.
8.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
8.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ формы КС-2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Сторонами обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:
_________% от цены Контракта в отношение Подрядчика;
_________% от цены Контракта в отношении Заказчика. (Порядок определения в Контракте фиксированного размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком, Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств Сторонами) устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" - далее Постановление Правительства Российской Федерации № 1063).
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.5. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

10. Строительный контроль

10.1. Заказчик обязан осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
10.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе в установленном законом порядке заключать Договор об оказании услуг по осуществлению строительного контроля за ходом и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей свидетельство о допуске на соответствующий вид работ (далее - инженерная организация). Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 3 (трехдневный) срок после заключения такого Договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять строительный контроль, и наименование инженерной организации.
10.3. Заказчик либо инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком Графика производства работ, качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектно-сметной документацией.
10.4. Подрядчик ведет общий и (или) специальный журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
10.5. Осуществляя контроль ведения Работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, иных природных явлений, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, если данные обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
11.3. Если по мнению Сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней от даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
11.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 (тридцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
12.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Мордовия, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

13. Срок действия. Изменение и расторжение Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего Контракта, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон и действует до окончания срока выполнения Работ, а в части расчетов - до полного их завершения.
13.2. Внесение изменений в настоящий Контракт производится в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.3. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством или в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего Контракта.
13.4. При расторжении Контракта по любым основания Стороны обязаны:
1) Подрядчик:
передать в срок ________________ по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных Работ, освободив ее от механизмов, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и проектно-сметную документацию (включая акты на скрытые работы), незавершенные работы по акту выполненных Работ с составлением акта сверки выполненных и оплаченных Работ.
2) Заказчик:
принять свободную от имущества Подрядчика и мусора строительную площадку, проектно-сметную документацию (включая акты на скрытые Работы). Работы, выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на день расторжения настоящего Контракта, в течение ________________________;
оплатить принятую, но неоплаченную Работу в течение _______________ с даты оформления актов выполненных Работ и затрат, подписанных актов сверки выполненных и оплаченных Работ на день расторжения настоящего Контракта, а также приемки от Подрядчика строительной площадки, всей документации (проектной, разрешительной и исполнительной, включая акты на скрытые Работы.

14. Подписи, адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик:
____________/____________/ _______________/_______________/
М.П. М.П.




Приложение № 1
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Локальная смета




Приложение № 2
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Ведомость объемов работ




Приложение № 3
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Техническое задание
на выполнение Работ по _________

1. Общие положения:
2. Описание объекта закупки:
3. Требования к качеству Работ, к их безопасности, и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика:
4. Порядок выполнения Работ:
5. Требования к результатам Работ:

Заказчик: Подрядчик:
____________/____________/ _______________/_______________/
М.П. М.П.




Приложение № 4
к Контракту
от 30.04.2014 № 96-п

Календарный план
на выполнение работ по ________________

№ п/п
Наименование Работ
Стоимость, тыс. руб.
Срок выполнения (дата начала и окончания работ)
1
2
3
4





Срок окончания выполнения Работ - ____________________ 201__ г.

Заказчик: Подрядчик:
___________/_____________ _____________/_________________
М.П. М.П.


------------------------------------------------------------------