Приказ Республиканской ветеринарной службы РМ от 23.04.2014 N 87-Пр "Об утверждении типовых форм контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг"
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2014 г. № 87-Пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ
КОНТРАКТОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 года № 118 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Мордовия, а также случаи и условия их применения" приказываю:
1. Утвердить типовые формы контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник
Республиканской ветеринарной службы
Республики Мордовия
А.В.ЕДЕЛЬКИН
Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от 23 апреля 2010 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
___________________ "___" __________ 20___ г.
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом "Исполнитель" обязуется по заданию "Заказчика" оказать услуги (далее - Услуги) ________________________________ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью), в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования по настоящему контракту является __________________.
2.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
2.5. Цена контракта включает в себя стоимость Услуг, затраты страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, НДС.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Исполнитель осуществляет оказание Услуг в срок: _______________________.
3.2. Место оказания услуг: _______________________________.
3.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Контракту за счет собственных или привлеченных денежных средств.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Сдача и приемка оказанных Услуг оформляются Актом оказанных Услуг.
4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг (этапа) и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее ____ (______) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. При наличии замечаний и претензий к оказанным Услугам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Услуг.
В мотивированном отказе Заказчиком от приемки Услуг указываются перечень замечаний и претензий к оказанным Услугам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных услуг Заказчик подписывает в течение _____ (_______) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.
4.6. Датой выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Исполнителю всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для оказания Услуг.
5.1.2. После проверки объема оказанных Услуг рассмотреть и подписать Акт оказанных услуг.
5.1.3. Произвести оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Гарантировать, что качество Услуг соответствует требованиям стандартов и Техническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым к услугам такого рода на территории Российской Федерации.
5.2.2. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг.
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность оказания Услуг в срок.
5.2.3. В случае изменения банковских реквизитов письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"), сторона по Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем были внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства, на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней со дня получения письменного требования после исполнения Исполнителем своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере _____%, от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________ рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате заказчику в случае, если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- неисполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг (просрочки оказания услуг) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
7.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта
8. Расторжение и изменение контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема оказываемых услуг и иных условий настоящего Контракта.
- Если по предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема оказываемых услуг не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в настоящем Контракте цены услуг, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема оказываемых услуг стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему оказываемых услуг.
8.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для оказания услуг, Стороны согласуют новые сроки и другие условия оказания услуг. Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков оказания услуг.
8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9. Прочие условия контракта
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.5. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение 1, Приложение 2.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик Исполнитель
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Приложение № 1
к контракту
№ ___ от ______________
Техническое задание
на оказание услуг ____
Приложение № 2
к контракту
№ ___ от ______________
График оказания услуг
Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от 23 апреля 2014 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
___________________ "___" __________ 20___ г.
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом "Подрядчик" обязуется по заданию "Заказчика" выполнить работы _________________________________________ в соответствии с утвержденной локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Подрядчика на условиях, предусмотренных контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования товара по настоящему контракту является _____________________.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры, акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов.
2.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
2.5. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования, необходимых для выполнения данного вида работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Сроки выполнения работ и гарантии качества
3.1. Срок выполнения работ - ______________ месяцев с момента заключения контракта.
3.2. Срок гарантии качества работ - в течение _______ лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ Сторонами.
3.3. Все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за свой счет, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выявления дефектов. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат и счета (и/или счета-фактуры).
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов организует и осуществляет приемку результата выполненных работ.
4.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, счетом, счетом-фактурой подписанными обеими сторонами.
Сдача-приемка выполненных работ производится в присутствии уполномоченных представителей сторон, ответственными лицами Заказчика в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика.
4.4. В целях проверки соответствия выполненных работ, условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов (экспертной организации).
4.5. Экспертиза осуществляется по окончании выполнения работ.
4.6. Представители Подрядчика предоставляют представителям Заказчика документы согласно настоящему Контракту.
4.7. По итогам проведения экспертизы выполненных работ, составляется заключение с указанием соответствия (несоответствия) выполненных работ требованиям Контракта (далее - Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.
4.8. Подписание Заключения экспертизы без замечаний Заказчиком, является основанием для принятия выполненных работ Заказчиком.
4.9. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в Заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.10. Заказчик оставляет за собой право, проверки как части выполненных работ, так и осуществить экспертизу 100% выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела Контракта.
4.11. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Подрядчику объект работ, являющийся предметом контракта.
5.1.2. Принять от Подрядчика выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком указанного акта.
5.1.3. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с выставленным счетом (и/или счетом-фактурой), Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, согласно пунктам 2.1 и 2.3. Контракта.
5.1.4. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.5. Осуществлять технический надзор.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Произвести работы, указанные в пункте 1.1. контракта, в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.2.2. Подрядчик для выполнения работ по договору вправе привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом.
При размещении заказа на выполнение работ в случае привлечения субподрядчиков Подрядчик (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством.
5.2.3. Обеспечить надлежащее качество работ согласно пункту 6.1. Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Приложением № 1 Контракта.
5.2.4. После выполнения работ сдать их уполномоченному лицу Заказчика, оформить 2 экземпляра Акта о приемке выполненных работ, 2 экземпляра Справки о стоимости выполненных работ и затрат, 2 экземпляра оригиналов счетов (и/или счетов-фактур) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения работ.
5.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.
5.2.6. В случае изменения банковских реквизитов письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.
5.2.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.
5.3. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, компенсируются последним в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования о компенсации.
5.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением № 1 к контракту, в полном объеме, из качественных материалов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"), сторона по Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения письменного требования после исполнения Подрядчиком своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере ____%, от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________ рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате заказчику в случае, если Подрядчик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (просрочки выполнения работ) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
- неисполнения (ненадлежащего) исполнения гарантийных обязательств, установленных разделом 3 Контракта.
7.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта
8. Расторжение и изменение контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.
- Если по предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему выполняемых Работ.
8.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для проведения Работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения Работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения Работ.
8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9. Прочие условия контракта
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.5. Приложение:
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственный заказчик Поставщик
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты плательщика: Банковские реквизиты поставщика:
Заказчик Подрядчик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Приложение № 1
к контракту
№ ___ от ______________
Локальный сметный расчет
Приложение № 2
к контракту
№ ___ от ______________
Техническое задание
на выполнение работ ____
Приложение № 3
к контракту
№ ___ от ______________
График выполнения работ
(разрабатывается Подрядчиком)
Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от 23 апреля 2014 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРА
___________________ "___" __________ 20___ г.
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________________ (далее по тексту - "товар"), описание и количество которого определены Спецификацией (приложение 1 к контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и его оплату.
1.2. Получателем товара по настоящему контракту является ____________________________.
1.3. Поставляемый товар должен соответствовать техническому описанию заказчика.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования товара по настоящему контракту является ____________________________.
2.3. Оплата товара по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- _____% - аванс, ______% - по факту поставки, в течение 28 банковских дней. Плательщиком является ____________________________.
2.4. Обращение Поставщика к заказчику по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета с описанием поставленного товара.
2.5. В стоимость товара входят стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Контракта.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Порядок поставки
3.1. Поставка товара осуществляется с доставкой до места поставки, в течение _______ (___________) дней с момента заключения контракта. Заказчик осуществляет приемку товара по качеству, наименованию, комплектности в соответствии со спецификацией. Приемка товара оформляется товарной накладной, актом приема-передачи, подписываемыми Поставщиком и Заказчиком.
3.2. Поставка товара по настоящему контракту осуществляется по адресу: ______________________________.
3.3. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) акта приема-передачи товара (накладной) или акта устранения недостатков.
3.4. Поставщик должен незамедлительно в письменной форме сообщать заказчику о задержке поставки, ее предположительной длительности и причинах.
3.5. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.
3.6. При приемке Товара данный Товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Заказчика в месте его поставки, в том числе должны быть проверены соответствие товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка товара.
Приемка товара по количеству и комплектности производится не позднее 5 (пяти) дней со дня поставки Товара на склад Заказчика.
3.7. В случае обнаружения во время приемки Товара по количеству, комплектности несоответствий условиям настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме. Все расходы, связанные с транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям Контракта Товара, несет Поставщик.
3.8. По результатам приемки товара уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт сдачи-приемки товара и товарную накладную. Акт должен быть подписан в день окончания приемки товара. В случае отказа Заказчика от подписания данного акта делается соответствующая отметка, при этом Заказчик обязан в 3-дневный срок со дня поставки товара в письменной форме довести до Поставщика замечания в отношении поставленного Товара и соответствующие предложения по их устранению. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Поставщиком замечаний устранить указанные недостатки.
3.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в Приложении к настоящему Контракту, подписан акт сдачи-приемки товара.
4. Качество и комплектность
4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими документами.
4.2. Товар поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки. Упаковка и маркировка товара должны содержать все признаки подлинности, установленные производителями.
4.3. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее _____% от срока годности, установленного производителем.
4.4. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении некачественного Товара обязуется устранить неисправности или заменить некачественный товар на соответствующий условиям Контракта.
4.5. В случае устранения дефектов товара, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого товары не использовались из-за обнаруженных дефектов.
В случае замены товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
4.6. Требования к безопасности товара: товар должен быть безвреден и безопасен для здоровья и жизни животных и людей.
4.7. Объем предоставления гарантий качества товара: 100% на весь объем
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. поставить товар Заказчику;
5.1.2. гарантировать, что качество товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.
5.1.3. обеспечить доставку товара до места поставки;
5.1.4. известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара;
- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.
5.1.5. выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. обеспечить приемку и оплату товара;
5.3.2. предоставить по письменному требованию Поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.
5.4. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта;
5.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"), сторона по Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком были внесены денежные средства, на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения письменного требования после исполнения Поставщиком своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере _____%, от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________ рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате заказчику в случае, если Поставщик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- неисполнения Поставщиком обязательств по поставке товара (просрочки поставки товара) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
- поставки (передачи) Поставщиком товара не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации или условиям Контракта;
- неисполнения (ненадлежащего) исполнения гарантийных обязательств, установленных разделом 4 Контракта.
7.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8. Расторжение и изменение государственного контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
- Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставленного товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
8.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
8.3.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.3.2. Нарушения Поставщиком срока поставки Товара.
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
8.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
8.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе.
8.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Прочие условия контракта
9.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Поставщиком, на количество товара, являющегося предметом настоящего Контракта.
9.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для закупки Товара, Стороны согласуют новые сроки и другие условия поставки Товара. Поставщик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков поставки Товара.
9.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта
9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.6. Настоящий Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Спецификация.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственный заказчик Поставщик
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты плательщика: Банковские реквизиты поставщика:
Заказчик Подрядчик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Приложение 1
к контракту
от ___ __________ 20__ г. № _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
№ п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу товара (руб.)
Общая стоимость (руб.)
1
Всего
Заказчик Поставщик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
------------------------------------------------------------------
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2014 г. № 87-Пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ
КОНТРАКТОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 года № 118 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Мордовия, а также случаи и условия их применения" приказываю:
1. Утвердить типовые формы контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник
Республиканской ветеринарной службы
Республики Мордовия
А.В.ЕДЕЛЬКИН
Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от 23 апреля 2010 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
___________________ "___" __________ 20___ г.
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом "Исполнитель" обязуется по заданию "Заказчика" оказать услуги (далее - Услуги) ________________________________ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью), в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования по настоящему контракту является __________________.
2.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
2.5. Цена контракта включает в себя стоимость Услуг, затраты страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, НДС.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Исполнитель осуществляет оказание Услуг в срок: _______________________.
3.2. Место оказания услуг: _______________________________.
3.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Контракту за счет собственных или привлеченных денежных средств.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Сдача и приемка оказанных Услуг оформляются Актом оказанных Услуг.
4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг (этапа) и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее ____ (______) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. При наличии замечаний и претензий к оказанным Услугам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Услуг.
В мотивированном отказе Заказчиком от приемки Услуг указываются перечень замечаний и претензий к оказанным Услугам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных услуг Заказчик подписывает в течение _____ (_______) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.
4.6. Датой выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Исполнителю всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для оказания Услуг.
5.1.2. После проверки объема оказанных Услуг рассмотреть и подписать Акт оказанных услуг.
5.1.3. Произвести оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Гарантировать, что качество Услуг соответствует требованиям стандартов и Техническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым к услугам такого рода на территории Российской Федерации.
5.2.2. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг.
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность оказания Услуг в срок.
5.2.3. В случае изменения банковских реквизитов письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"), сторона по Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем были внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства, на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней со дня получения письменного требования после исполнения Исполнителем своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере _____%, от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________ рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате заказчику в случае, если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- неисполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг (просрочки оказания услуг) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
7.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта
8. Расторжение и изменение контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема оказываемых услуг и иных условий настоящего Контракта.
- Если по предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема оказываемых услуг не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в настоящем Контракте цены услуг, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема оказываемых услуг стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему оказываемых услуг.
8.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для оказания услуг, Стороны согласуют новые сроки и другие условия оказания услуг. Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков оказания услуг.
8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9. Прочие условия контракта
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.5. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение 1, Приложение 2.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик Исполнитель
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Приложение № 1
к контракту
№ ___ от ______________
Техническое задание
на оказание услуг ____
Приложение № 2
к контракту
№ ___ от ______________
График оказания услуг
Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от 23 апреля 2014 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
___________________ "___" __________ 20___ г.
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом "Подрядчик" обязуется по заданию "Заказчика" выполнить работы _________________________________________ в соответствии с утвержденной локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Подрядчика на условиях, предусмотренных контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования товара по настоящему контракту является _____________________.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры, акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов.
2.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
2.5. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования, необходимых для выполнения данного вида работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Сроки выполнения работ и гарантии качества
3.1. Срок выполнения работ - ______________ месяцев с момента заключения контракта.
3.2. Срок гарантии качества работ - в течение _______ лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ Сторонами.
3.3. Все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за свой счет, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выявления дефектов. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат и счета (и/или счета-фактуры).
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов организует и осуществляет приемку результата выполненных работ.
4.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, счетом, счетом-фактурой подписанными обеими сторонами.
Сдача-приемка выполненных работ производится в присутствии уполномоченных представителей сторон, ответственными лицами Заказчика в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика.
4.4. В целях проверки соответствия выполненных работ, условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов (экспертной организации).
4.5. Экспертиза осуществляется по окончании выполнения работ.
4.6. Представители Подрядчика предоставляют представителям Заказчика документы согласно настоящему Контракту.
4.7. По итогам проведения экспертизы выполненных работ, составляется заключение с указанием соответствия (несоответствия) выполненных работ требованиям Контракта (далее - Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.
4.8. Подписание Заключения экспертизы без замечаний Заказчиком, является основанием для принятия выполненных работ Заказчиком.
4.9. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в Заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.10. Заказчик оставляет за собой право, проверки как части выполненных работ, так и осуществить экспертизу 100% выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела Контракта.
4.11. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Подрядчику объект работ, являющийся предметом контракта.
5.1.2. Принять от Подрядчика выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком указанного акта.
5.1.3. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с выставленным счетом (и/или счетом-фактурой), Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, согласно пунктам 2.1 и 2.3. Контракта.
5.1.4. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.5. Осуществлять технический надзор.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Произвести работы, указанные в пункте 1.1. контракта, в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.2.2. Подрядчик для выполнения работ по договору вправе привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом.
При размещении заказа на выполнение работ в случае привлечения субподрядчиков Подрядчик (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством.
5.2.3. Обеспечить надлежащее качество работ согласно пункту 6.1. Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Приложением № 1 Контракта.
5.2.4. После выполнения работ сдать их уполномоченному лицу Заказчика, оформить 2 экземпляра Акта о приемке выполненных работ, 2 экземпляра Справки о стоимости выполненных работ и затрат, 2 экземпляра оригиналов счетов (и/или счетов-фактур) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения работ.
5.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.
5.2.6. В случае изменения банковских реквизитов письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.
5.2.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.
5.3. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, компенсируются последним в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования о компенсации.
5.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением № 1 к контракту, в полном объеме, из качественных материалов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"), сторона по Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения письменного требования после исполнения Подрядчиком своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере ____%, от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________ рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате заказчику в случае, если Подрядчик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (просрочки выполнения работ) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
- неисполнения (ненадлежащего) исполнения гарантийных обязательств, установленных разделом 3 Контракта.
7.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта
8. Расторжение и изменение контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.
- Если по предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему выполняемых Работ.
8.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для проведения Работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения Работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения Работ.
8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9. Прочие условия контракта
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.5. Приложение:
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственный заказчик Поставщик
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты плательщика: Банковские реквизиты поставщика:
Заказчик Подрядчик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Приложение № 1
к контракту
№ ___ от ______________
Локальный сметный расчет
Приложение № 2
к контракту
№ ___ от ______________
Техническое задание
на выполнение работ ____
Приложение № 3
к контракту
№ ___ от ______________
График выполнения работ
(разрабатывается Подрядчиком)
Утверждено
Приказом Республиканской
ветеринарной службы
Республики Мордовия
от 23 апреля 2014 г. № 87-Пр
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРА
___________________ "___" __________ 20___ г.
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт в целях обеспечения государственных нужд о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________________ (далее по тексту - "товар"), описание и количество которого определены Спецификацией (приложение 1 к контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и его оплату.
1.2. Получателем товара по настоящему контракту является ____________________________.
1.3. Поставляемый товар должен соответствовать техническому описанию заказчика.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Источником финансирования товара по настоящему контракту является ____________________________.
2.3. Оплата товара по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- _____% - аванс, ______% - по факту поставки, в течение 28 банковских дней. Плательщиком является ____________________________.
2.4. Обращение Поставщика к заказчику по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета с описанием поставленного товара.
2.5. В стоимость товара входят стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Контракта.
2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. Порядок поставки
3.1. Поставка товара осуществляется с доставкой до места поставки, в течение _______ (___________) дней с момента заключения контракта. Заказчик осуществляет приемку товара по качеству, наименованию, комплектности в соответствии со спецификацией. Приемка товара оформляется товарной накладной, актом приема-передачи, подписываемыми Поставщиком и Заказчиком.
3.2. Поставка товара по настоящему контракту осуществляется по адресу: ______________________________.
3.3. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) акта приема-передачи товара (накладной) или акта устранения недостатков.
3.4. Поставщик должен незамедлительно в письменной форме сообщать заказчику о задержке поставки, ее предположительной длительности и причинах.
3.5. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.
3.6. При приемке Товара данный Товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Заказчика в месте его поставки, в том числе должны быть проверены соответствие товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка товара.
Приемка товара по количеству и комплектности производится не позднее 5 (пяти) дней со дня поставки Товара на склад Заказчика.
3.7. В случае обнаружения во время приемки Товара по количеству, комплектности несоответствий условиям настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме. Все расходы, связанные с транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям Контракта Товара, несет Поставщик.
3.8. По результатам приемки товара уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт сдачи-приемки товара и товарную накладную. Акт должен быть подписан в день окончания приемки товара. В случае отказа Заказчика от подписания данного акта делается соответствующая отметка, при этом Заказчик обязан в 3-дневный срок со дня поставки товара в письменной форме довести до Поставщика замечания в отношении поставленного Товара и соответствующие предложения по их устранению. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Поставщиком замечаний устранить указанные недостатки.
3.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в Приложении к настоящему Контракту, подписан акт сдачи-приемки товара.
4. Качество и комплектность
4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими документами.
4.2. Товар поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки. Упаковка и маркировка товара должны содержать все признаки подлинности, установленные производителями.
4.3. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее _____% от срока годности, установленного производителем.
4.4. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении некачественного Товара обязуется устранить неисправности или заменить некачественный товар на соответствующий условиям Контракта.
4.5. В случае устранения дефектов товара, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого товары не использовались из-за обнаруженных дефектов.
В случае замены товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
4.6. Требования к безопасности товара: товар должен быть безвреден и безопасен для здоровья и жизни животных и людей.
4.7. Объем предоставления гарантий качества товара: 100% на весь объем
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. поставить товар Заказчику;
5.1.2. гарантировать, что качество товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.
5.1.3. обеспечить доставку товара до места поставки;
5.1.4. известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара;
- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.
5.1.5. выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. обеспечить приемку и оплату товара;
5.3.2. предоставить по письменному требованию Поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.
5.4. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта;
5.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5% от цены контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены контракта
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"), сторона по Контракту, не имеющая возможности выполнять обязанности по Контракту, должна незамедлительно направить другой стороне уведомление о случившемся, о причинах случившегося, со ссылкой на документ, выданный соответствующим независимым компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельства непреодолимой силы.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о проведении закупки. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных выше способов определяется участником закупки самостоятельно.
7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, Уполномоченным органом, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется (в соответствии с частью 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выдано на срок действия Контракта с учетом установленного гарантийного срока. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 месяц.
7.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком были внесены денежные средства, на расчетный счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения письменного требования после исполнения Поставщиком своих обязательств.
7.5. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере _____%, от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________ рублей.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате заказчику в случае, если Поставщик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему контракту, а именно:
- неисполнения Поставщиком обязательств по поставке товара (просрочки поставки товара) на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
- поставки (передачи) Поставщиком товара не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации или условиям Контракта;
- неисполнения (ненадлежащего) исполнения гарантийных обязательств, установленных разделом 4 Контракта.
7.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8. Расторжение и изменение государственного контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
- Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставленного товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
8.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
8.3.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.3.2. Нарушения Поставщиком срока поставки Товара.
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
8.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
8.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе.
8.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Прочие условия контракта
9.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Поставщиком, на количество товара, являющегося предметом настоящего Контракта.
9.2. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для закупки Товара, Стороны согласуют новые сроки и другие условия поставки Товара. Поставщик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков поставки Товара.
9.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта
9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.6. Настоящий Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.
9.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Спецификация.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственный заказчик Поставщик
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты плательщика: Банковские реквизиты поставщика:
Заказчик Подрядчик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Приложение 1
к контракту
от ___ __________ 20__ г. № _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
№ п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу товара (руб.)
Общая стоимость (руб.)
1
Всего
Заказчик Поставщик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
------------------------------------------------------------------