Приказ Министерства целевых программ РМ от 04.08.2014 N 33 "Об утверждении документации по отбору юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия"
МИНИСТЕРСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 г. № 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИНАНСИРУЮЩИХ ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ
СВОИХ СРЕДСТВ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Во исполнение Порядка определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, (приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июля 2014 г. № 349) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по отбору юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя
Правительства - Министр целевых программ
Республики Мордовия
А.Н.МЕРКУШКИН
Утверждена
приказом заместителя Председателя
Правительства Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ
Документация по отбору - комплект документов, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках предмета отбора, условиях и процедуре проведения отбора, требованиях к участникам отбора, заявке.
1. Информационное сообщение о проведении открытого отбора юридического лица на право заключения инвестиционного соглашения об организации строительства объектов.
2. Инструкция по подготовке документации по отбору.
3. Основание для признания отбора несостоявшимся.
4. Технические требования по проектированию и строительства объекта.
5. Схема межевания территории (не приводится).
6. Методика оценки предложений.
7. Форма инвестиционного соглашения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
"ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ"
(I КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ -
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" (II КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК",
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЧНОГО
ТИПА "ТАВЛА", КАТЕГОРИЯ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ",
680 НОМЕРОВ"
1. Организатор: Министерство целевых программ Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314.
2. Форма проведения конкурентной процедуры: открытый отбор.
3. Предмет конкурса: право заключения инвестиционного соглашения об организации проектирования и строительства объектов "Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (I комплекс зданий), г. Саранск", "Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (II комплекс зданий), г. Саранск", "Строительство жилого комплекса гостиничного типа "Тавла", категория "две звезды", 680 номеров" (далее - Объекты), в порядке и в сроки, указанные в информационном сообщении и документации об отборе.
4. Основания для проведения открытого отбора:
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу";
Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349), в том числе Порядок определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Приложение № 4);
4. Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств Победителя отбора. Возможные формы государственной поддержки:
а) субсидии на возмещение затрат, связанных с проектно-изыскательскими работами по строительству средств размещения;
б) субсидии на возмещение затрат, связанных с инженерной подготовкой (отсыпкой) территории для размещения объектов инфраструктуры и (или) со строительством внеплощадочных инженерных сетей, обеспечивающих функционирование указанных объектов.
Субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349 "О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
5. Место приема заявок на участие в отборе (далее - заявок): заявки подаются по адресу: Российская Федерация, 430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314 (для оформления пропуска в здание при себе необходимо иметь паспорт), по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). В случае отправления заявки по почте, дата и время подачи заявки определяются по дате и времени доставки заявки в адрес организатора отбора. Порядок оформления и предоставления заявок указан в документации по отбору.
6. Дата и время начала приема заявок: "12" августа 2014 года с 09:00 по московскому времени.
7. Дата и время завершения приема заявок: "27" августа 2014 года в 15:00 по московскому времени.
8. Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками: "27" августа 2014 года в 16:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314. Участникам отбора и их представителям необходимо заранее (не позднее чем за один рабочий день) письменно сообщить Организатору о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками для оформления пропуска. В письме сообщается ФИО и паспортные данные такого участника отбора или его представителя. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь доверенность.
9. Дата и время начала приема предложений: "28" августа 2014 года с 09:00 по московскому времени.
10. Дата и время завершения приема предложений: "30" августа 2014 года в 15:00 по московскому времени.
11. Дата, время, место вскрытия конвертов с предложениями: "30" августа 2014 года в 16:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314. Участникам отбора и их представителям необходимо заранее (не позднее чем за один рабочий день) письменно сообщить Организатору о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками для оформления пропуска. В письме сообщается ФИО и паспортные данные такого участника отбора или его представителя. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь доверенность.
12. Контактные лица:
По вопросам реализации инвестиционного проекта обращаться к первому заместителю Министра целевых программ Республики Мордовия, тел. (8342) 32-81-16, e-mail: nzlatorunskiy@e-mordovia.ru
По вопросам подготовки заявки:
- начальник юридического отдела Границына Оксана Борисовна, т. (8342) 32-81-16, e-mail: o.granicyna@e-mordovia.ru.
10. Информация о сроках реализации инвестиционного проекта: комплекс объектов должен быть в полном объеме введен в эксплуатацию в срок до октября 2017 г., возможен ввод в эксплуатацию очередями строительства.
11. Сведения о минимальной цене проекта: 3,6 млрд. рублей
12. Требования к участнику отбора:
Заявитель должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
наличие регистрации, осуществленной в установленном порядке в стране регистрации;
наличие согласия уполномоченного органа юридического лица на участие в конкурсном отборе;
не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
отсутствие начатой и (или) осуществленной в отношении него процедуры моратория, приостановления платежей или иной аналогичной процедуры, введенной за последние 5 (пять) лет;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей, а также просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие просроченной задолженности лиц, зарегистрированных в установленном порядке за пределами Российской Федерации, перед бюджетом любого публичного образования по месту такой регистрации в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие принятого в отношении Заявителя решения о приостановлении его деятельности в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательства иностранного государства, в котором зарегистрирован Заявитель;
отсутствие лишения права на участие в предоставлении товаров (работ, услуг) по государственному или муниципальному заказу.
Заявитель должен соответствовать следующим специальным требованиям:
наличие опыта в реализации аналогичных проектов в количестве не менее одного у заявителя и/или у привлекаемых заявителем к реализации проекта подрядчиков;
наличие у заявителя документального подтверждения со стороны кредитных организаций о готовности предоставить финансирование той доли стоимости инвестиционного проекта, которая не обеспечена собственными средствами заявителя;
наличие ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых) возможностей для реализации проекта.
Отбор состоит из следующих этапов:
1) опубликование информационного сообщения о проведении отбора;
2) подача заявок на участие в отборе;
3) предварительный отбор;
4) подача предложений;
5) рассмотрение, оценка предложений и определение победителя отбора;
6) проведение переговоров и заключение соглашения;
Существенные условия отбора изложены в документации по отбору, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему информационному сообщению.
Информационное сообщение о проведении отбора размещается на сайте Министерства целевых программ Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://msp.e-mordovia.ru и публикуется в газете "Известия Мордовии". Документация по отбору размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://msp.e-mordovia.ru, а также может быть получена при предоставлении электронного носителя уполномоченным представителем юридического лица, имеющим при себе оформленную в установленном порядке доверенность на получение документации. На бумажном носителе документация по отбору не предоставляется.
Все заявки, поданные после установленного срока, не рассматриваются.
Организатор отбора вправе внести изменения в информационное сообщение не позднее чем за 5 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
Изменение предмета отбора не допускается. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в информационное сообщение, такие изменения размещаются организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://msp.e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
Если внесенные изменения не приводят к необходимости изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок не продлевается. В случае если изменения, внесенные в информационное сообщение, влекут необходимость изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок должен быть продлен не менее чем на семь рабочих дней.
Организатор отбора вправе принять решение об отказе от проведения отбора не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения отбора, информационное сообщение об отказе от проведения отбора размещается организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
Приложения (размещены на сайте http://msp.e-mordovia.ru):
1. Инструкция по подготовке документации по отбору.
2. Методика оценки предложений.
3. Технические требования по проектированию и строительству
4. Схема межевания территории.
5. Основание для признания отбора несостоявшимся.
6. Форма инвестиционного соглашения.
Утверждена
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с "Порядком определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия" (Приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349).
2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
документация по отбору - комплект документов, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках предмета отбора, условиях и процедуре проведения отбора, требованиях к участникам отбора, заявке;
предварительный отбор - процедура отбора юридических лиц, начинающаяся со дня вскрытия конвертов с заявками и заканчивающаяся в дату предварительного отбора;
заявка на участие в отборе, заявка - пакет документов, представляемый заявителем для участия в предварительном отборе в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
предложение - комплект документов, представленных участником отбора в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
информационное сообщение - сообщение о проведении открытого отбора, размещенное на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовано в печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов Республики Мордовия - "Известия Мордовии", содержащее информацию о проводимом отборе в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией;
комиссия по определению юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (далее - отборочная комиссия) - коллегиальный орган в целях осуществления процедур отбора в соответствии с настоящей Инструкцией;
объект - объект инфраструктуры, предназначенный для подготовки и проведения спортивных соревнований (в том числе тренировочные базы), а также необходимые для осуществления мероприятий объекты социальной, транспортной, инженерной и иных инфраструктур, включенные в Республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, финансирование которых предусмотрено за счет средств внебюджетных источников;
мероприятие - мероприятие, необходимое для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе Саранске;
организатор отбора - Министерство целевых программ Республики Мордовия;
отбор - конкурсная процедура выбора юридического лица, финансирующего полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, способного наилучшим образом обеспечить финансирование и организацию строительства объекта (реализацию мероприятия);
предмет отбора - организация финансирования и строительства объекта (реализация мероприятия);
участник отбора/заявитель - юридическое лицо, претендующее на участие в отборе и подавшее заявку. Участником отбора может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала;
заявитель, прошедший предварительный отбор - заявитель, в отношении которого по результатам предварительного отбора принято решение о признании заявителя прошедшим предварительный отбор;
единственный участник отбора - участник отбора, подавший на момент окончания срока подачи заявок на участие в отборе единственную заявку и допущенный к участию в отборе, или участник отбора, единственный допущенный к участию в отборе после отстранения от участия в отборе иных участников отбора;
второй участник отбора - участник отбора, предложению которого по результатам оценки присвоен второй по величине итоговый балл;
победитель отбора - участник отбора, предложение которого по результатам оценки присвоен наивысший балл;
потенциальный инвестор - участник отбора, с которым заключается Инвестиционное соглашение, а именно, в зависимости от обстоятельств, одно из следующих лиц: победитель отбора, второй участник или, если отбор признан несостоявшимся, единственный участник;
инвестор - юридическое лицо, заключившее по результатам отбора Инвестиционное соглашение в качестве стороны, принимающей на себя обязательство по реализации инвестиционного проекта;
Инвестиционное соглашение - заключаемое между Министерством целевых программ Республики Мордовия и инвестором соглашение, регламентирующее порядок реализации и финансирования проекта.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА
3. Заявитель может подать только одну заявку.
При этом каждый заявитель должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
наличие регистрации, осуществленной в установленном порядке в стране регистрации;
наличие согласия уполномоченного органа юридического лица на участие в конкурсном отборе;
не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
отсутствие начатой и (или) осуществленной в отношении него процедуры моратория, приостановления платежей или иной аналогичной процедуры, введенной за последние 5 (пять) лет;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей, а также просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие просроченной задолженности лиц, зарегистрированных в установленном порядке за пределами Российской Федерации, перед бюджетом любого публичного образования по месту такой регистрации в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие принятого в отношении Заявителя решения о приостановлении его деятельности в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательства иностранного государства, в котором зарегистрирован Заявитель;
отсутствие лишения права на участие в предоставлении товаров (работ, услуг) по государственному или муниципальному заказу.
4. Заявитель должен соответствовать следующим специальным требованиям предварительного отбора:
наличие опыта в реализации аналогичных проектов в количестве не менее одного у заявителя и/или у привлекаемых заявителем к реализации проекта подрядчиков;
наличие у заявителя документального подтверждения со стороны кредитных организаций о готовности предоставить финансирование той доли стоимости инвестиционного проекта, которая не обеспечена собственными средствами заявителя;
наличие ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых) возможностей для реализации проекта;
5. Требования, указанные в настоящем разделе, предъявляются равным образом ко всем участникам отбора и отражаются в информационном сообщении.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
6. Отбор состоит из следующих этапов:
1) опубликование сообщения о проведении отбора.
Организатор отбора обеспечивает опубликование сообщения о проведении отбора.
Сообщение о проведении отбора должно содержать информацию о графике проведения отбора, минимальной цене проекта, а также иные сведения, определенные организатором отбора;
2) подача заявок на участие в отборе.
Лица, желающие принять участие в отборе, подают организатору отбора заявки на участие в отборе, составленные в соответствии с положениями главы 6 настоящей Инструкции, в течение срока, определенного в информационном сообщении, который не может составлять менее 15 дней со дня размещения информационного сообщения.
В случае если на момент окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки, организатор отбора вправе продлить срок подачи заявок или признать отбор несостоявшимся;
3) предварительный отбор.
Отборочная комиссия, рассматривая сведения, содержащиеся в заявках на участие в отборе:
1. устанавливает:
- соответствие заявок критериям отбора, предусмотренным Порядком определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия" (Приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349);
- соответствие заявок требованиям, указанным в главе 6 настоящей Инструкции;
- соответствие лиц, желающих принять участие в отборе, требованиям к участникам отбора, указанным в главе 2 настоящей Инструкции.
2. оценивает и сопоставляет заявки. Оценка проводится на предмет соответствия следующим показателям Технических требований:
сроки (периоды) реализации проекта;
минимальная цена проекта;
количество предлагаемого номерного фонда.
По результатам предварительного отбора определяются заявители, прошедшие предварительный отбор;
4) подача предложений.
Заявители, прошедшие предварительный отбор, получают право на подачу предложений.
Организатор отбора имеет право проводить встречи с заявителями, прошедшими предварительный отбор, с целью обсуждения вопросов, связанных с подготовкой окончательных редакций предложений;
5) рассмотрение, оценка предложений и определение победителя отбора;
6) проведение переговоров и заключение соглашения.
После определения победителя отбора организатор отбора проводит переговоры с Потенциальным инвестором в целях согласования условий Инвестиционного соглашения в соответствии с настоящей Инструкцией.
Правительство Республики Мордовия и потенциальный инвестор заключают Инвестиционное соглашение в соответствии с настоящей Инструкцией.
Глава 4. ОТКАЗ ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОТ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
7. Организатор отбора вправе принять решение об отказе от проведения отбора не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
8. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения отбора, информационное сообщение об отказе от проведения отбора размещается организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
9. Возврат заявок и обеспечение заявок в случае отказа от проведения отбора осуществляются в соответствии с настоящей Инструкцией.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
10. Организатор отбора вправе внести изменения в документацию по отбору не позднее чем за 5 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору, такие изменения размещаются организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
Если внесенные изменения не приводят к необходимости изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок не продлевается. В случае если изменения, внесенные в документацию по отбору, влекут необходимость изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок должен быть продлен не менее чем на семь рабочих дней.
Глава 6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
11. Для участия в отборе участник отбора подает заявку по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
12. Заявки подаются в порядке, указанном в информационном сообщении, с сопроводительным письмом на имя председателя отборочной комиссии и регистрируются секретарем комиссии.
13. Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, должны быть составлены на русском языке. Заявка и документы, представленные на иностранном языке, не рассматриваются.
Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, по усмотрению заявителя могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для организатора отбора и комиссии имеют заявка и документы, имеющие отношение к заявке, на русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный подписью уполномоченного лица заявителя.
14. Заявка подается уполномоченным представителем заявителя, полномочия которого оформлены доверенностью.
15. Участник отбора может представить только одну заявку по предмету отбора. Участник отбора, представивший более одной заявки по предмету отбора, не допускается к участию в отборе.
16. В составе заявки должны быть представлены документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными документацией по отбору и информационным сообщением.
Если иное не вытекает из настоящей Инструкции, все документы, составляющие заявку:
исходящие от заявителя, должны быть подписаны (заверены) подписью уполномоченного лица заявителя и скреплены печатью последнего (при ее наличии);
исходящие от третьих лиц, должны быть представлены в виде оригинала либо копии, которая заверена подписью уполномоченного лица заявителя либо нотариально, а также скреплена печатью заявителя (при ее наличии).
17. Участник отбора, подавший заявку, вправе до окончания срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении, отозвать свою заявку и прекратить свое участие в отборе путем направления организатору отбора уведомления в письменной форме об отзыве заявки.
18. Все представляемые в составе заявки документы и материалы должны содержать сведения по состоянию на дату, не более чем на 60 дней предшествующую дню подачи заявки, за исключением документов бухгалтерской отчетности, представляемых по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи заявки.
19. В составе заявки представляются следующие документы:
сведения о фирменном наименовании (наименовании) юридического лица - участника конкурсного отбора, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа на участие Инвестора в конкурсном отборе;
нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми приложениями и изменениями, документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов потенциального инвестора, главного бухгалтера, образцов подписей указанных лиц и оттиск печати, документов, подтверждающих внесение записи о потенциальном инвесторе как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
аннотация к бизнес-плану инвестиционного проекта;
бизнес-план инвестиционного проекта с оценкой финансовой, бюджетной и экономической эффективности реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта;
документы, подтверждающие необходимость и размеры капитальных затрат по проекту;
бухгалтерская отчетность за предыдущий и текущий годы с приложением аудиторского заключения, а также документы, подтверждающие отсутствие возбужденного в отношении инвестора дела о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организатор отбора самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций (заявитель вправе представить вышеуказанные документы самостоятельно).
20. Все листы заявки нумеруются и прошиваются, скрепляются подписью уполномоченного лица и печатью (при ее наличии) заявителя.
Глава 7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЯВКИ
21. Поданная участником отбора заявка подлежит возврату (без вскрытия и (или) рассмотрения) в следующих случаях:
принятие организатором отбора решения об отказе от проведения отбора;
принятие отборочной комиссией решения об отказе в рассмотрении заявки в связи с представлением участником отбора более одной заявки;
регистрация заявки, представленной участником отбора и (или) полученной организатором отбора по почте, произведена после окончания срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении;
получение от участника отбора до окончания срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении, уведомления об отказе от участия в отборе.
22. В случаях, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции, организатор отбора не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, являющегося основанием для возврата заявки, направляет участнику отбора соответствующее уведомление.
23. Возврат заявки осуществляется при предъявлении доверенности на право получения заявки.
Глава 8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
24. Порядок, место и срок подачи предложений.
1) предложения по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции представляются заявителями, прошедшими предварительный отбор (непосредственно или по почте заказным письмом), организатору отбора в течение срока, определенного в информационном сообщении, в запечатанных конвертах по адресу: 430002, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 35-314, не позднее 15.00 даты подачи предложений, определенной в информационном сообщении;
2) представленное предложение подлежит регистрации организатором отбора под порядковым номером с указанием даты и точного времени (часы и минуты) поступления предложения;
3) на копии сопроводительного письма к предложению заявителя, прошедшему предварительный отбор (передаваемой заявителю, прошедшему предварительный отбор), организатором отбора делается отметка о дате и времени поступления предложения с указанием порядкового номера этого предложения;
4) предложения, представленные после 15.00 даты подачи предложений, не принимаются. Конверт с предложением, представленным после даты подачи предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю, прошедшему предварительный отбор.
25. Требования к предложению и его оформлению:
1) предложение должно соответствовать следующим требованиям:
заявитель, прошедший предварительный отбор, может подать только одно предложение;
предложения, включая все подтверждающие документы, должны быть предоставлены на русском языке. Если любое предложение и (или) любые подтверждающие документы первоначально излагались на любом иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык и перевод должен быть надлежащим образом заверен уполномоченным лицом заявителя, прошедшего предварительный отбор, или по выбору заявителя, прошедшего предварительный отбор, в нотариальном порядке. Организатор отбора и отборочная комиссия имеют право проверить соответствие перевода, например, потребовав от участника отбора представить подтверждение соответствия перевода, выданное переводчиком, официально уполномоченным заверять переводы.
Русский текст предложения и все подтверждающие документы будут представлять собой официальное предложение. В случае какого-либо расхождения между русской версией и версией предложения и (или) подтверждающих документов на иностранном языке, русская версия будет иметь преимущественную силу.
При этом в случае, если такое расхождение обнаружено в отношении документов, первоначально подготовленных на иностранном языке иными лицами, чем заявитель, прошедший предварительный отбор, и верность перевода таких документов не была заверена в нотариальном порядке, то организатор отбора и отборочная комиссия вправе по своему усмотрению принять во внимание оригинальный текст документа на иностранном языке либо не принимать такой документ во внимание, то есть считать такой документ не представленным;
2) каждый из документов, входящих в состав предложения (оригинал или копия), должен быть подписан (заверен) уполномоченным лицом заявителя, прошедшего предварительный отбор, и скреплен печатью заявителя, прошедшего предварительный отбор (при ее наличии).
Использование факсимиле не допускается;
3) сведения, содержащиеся в документах, должны быть представлены в печатной форме. В представленных документах не допускаются подчистки, приписки и иные не оговоренные в них исправления;
4) в случае, если предоставляемые заявителем, прошедшим предварительный отбор, документы составлены, выданы или удостоверены по установленной форме государственными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, заявителем, прошедшим предварительный отбор, представляются оригиналы или копии таких документов, удостоверенные его подписью и печатью (при ее наличии);
5) документы, входящие в состав оригинала предложения, предоставляются в форме оригинала или копий, удостоверенных подписью и печатью (при ее наличии) заявителя, прошедшего отбор. При этом организатор отбора и отборочная комиссия оставляет за собой право проверить подлинность документов, представленных согласно требованиям настоящей Инструкции в виде заверенных копий;
6) каждое предложение представляется в комплекте из одного оригинала и одной копии, при этом оригинал и копия должны находиться в отдельных конвертах (коробках).
Далее по тексту данные конверты (коробки) будут именоваться "Конверт с оригиналом предложения" и "Конверт с копией предложения" соответственно;
7) в Конверте с оригиналом предложения и Конверте с копией предложения должны находиться:
описание технических аспектов проекта и предлагаемого технического решения (обоснование выбора технического решения, его преимуществ перед другими потенциально возможными решениями, примеры других проектов, где такое решение было удачно использовано. Описание всех технических рисков проекта на этапе строительства и эксплуатации и способов, с помощью которых такие риски будут закрыты (смягчены) (например, за счет привлечения опытного строительного подрядчика, за счет предоставления строителем финансовых гарантий качества и др.);
описание полных проектных затрат, включая капитальные затраты и все расходы, связанные с финансированием и подготовкой проекта (отражение капитальных затрат, включающих все затраты, необходимые для реализации проекта и его ввода в эксплуатацию, с подтвержденными предварительными ценовыми предложениями от поставщиков (подрядчиков). Прочие проектные расходы могут включать проценты по кредитам на стадии строительства, оплату привлеченных консультантов и проектировщиков, затраты, обусловленные заключенными контрактами (связанные с приобретением прав на землю или лицензии), а также прочие согласованные затраты);
описание источников финансирования проектных затрат (представление перечня всех источников финансирования проектных затрат с указанием: наименования банка, другого источника финансирования; наименования валюты и объема средств по источникам финансирования; срока и графика погашения облигационных займов и (или) кредитов; стоимости, срока и других основных условий обеспечения обязательств с приложением документов о намерении заключить кредитные соглашения);
описание расходов на строительство (описание основных условий планируемых к заключению строительных контрактов, представление таблицы планируемых расходов, анализ ключевых строительных рисков и путей их смягчения, описание опыта привлекаемых подрядчиков, условий проведения конкурса по их отбору (если таковой проводился);
описание технических характеристик проекта, связанных с воздействием на окружающую среду и соответствующих требованиям как регионального, так и федерального законодательства об охране окружающей среды (перечисление экологических преимуществ реализации проекта и экологических рисков проекта с указанием мероприятий, направленных на управление такими рисками и на их снижение. Детальное отражение преимуществ и рисков в оценке воздействия проекта на окружающую среду, соответствующей как российским, так и международным критериям и проводимой организацией, имеющей опыт подобных исследований);
социальная значимость проекта, в том числе создание новых рабочих мест и т.п. (обоснование положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта (создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и при эксплуатации объекта), улучшение экологической обстановки в регионе в результате реализации проекта, введение новых современных и более экономичных технологий, улучшение качества жизни (например, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, если такое улучшение косвенно связано с реализацией проекта);
информация об основных лицензиях и разрешениях, необходимых инвестору для реализации проекта (включая как строительство, так и последующую эксплуатацию (с указанием сроков действия лицензий и разрешений, связанных с состоянием процессов их продления, а также рисков и смягчающих факторов, связанных с ситуациями, когда такие лицензии и разрешения либо не будут получены, либо не будут продлены в ожидаемый срок);
описание стратегии по приобретению основных составляющих производства (товаров, сырья, материалов, услуг) с указанием объемов и цен, прочих основных условий планируемых к заключению долгосрочных договоров купли-продажи товаров и предоставления услуг, описание планируемых основных поставщиков сырья и материалов, анализ рисков монопольного поведения таких поставщиков, путей уменьшения зависимости проекта от поставщиков, рисков, связанных с невыполнением ими обязательств по поставкам, и способов их уменьшения;
изложение истории выполнения контрактов по поставкам в прошлом по каждому поставщику (вне зависимости от объема заключенных контрактов представляются детальные прогнозы развития цен на основные поставляемые материалы (сырье, услуги);
описание валютных и процентных рисков (изложение стратегии инвестора по хеджированию валютных и процентных рисков на всех этапах проекта, включая риски в отношении основных заключенных кредитных соглашений, договоров купли-продажи, строительных подрядов, контрактов на обслуживание и ремонт);
документ (документы), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, при подаче предложения (включая полномочия по подписанию от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, документов, входящих в состав предложения);
опись документов, включенных в предложение, с указанием количества страниц каждого документа в составе предложения;
8) вместе с Конвертом с оригиналом предложения представляются сопроводительное письмо к предложению, а также документ (документы), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, при подаче предложения;
9) оригинал предложения помечается надписью "Оригинал", а копия предложения - надписью "Копия". В случае расхождений между оригиналом и копией предложения оригинал имеет преимущество;
10) на Конверте с оригиналом предложения и Конверте с копией предложения:
делается надпись "Оригинал" или "Копия" соответственно;
должны быть указаны наименование, место нахождения и почтовый адрес заявителя, прошедшего предварительный отбор;
на местах склейки должны быть проставлены подпись уполномоченного лица Заявителя, прошедшего предварительный отбор, и печать заявителя, прошедшего предварительный отбор (при ее наличии);
11) организатор отбора и отборочная комиссия вправе без ограничений использовать информацию, содержащуюся в предложении, для целей, рассмотрения и оценки предложений в соответствии с настоящим Порядком.
26. В качестве предложений рассматриваются только полные, надлежащим образом оформленные в соответствии с настоящим Порядком комплекты документов.
Отборочная комиссия не рассматривает документы, не соответствующие требованиям настоящей Инструкции (в существенных отношениях), независимо от их названия или назначения и возвращает такие документы подавшим их лицам в течение 30 рабочих дней после даты подачи предложения.
Глава 9. ПОРЯДОК ОТЗЫВА И ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
27. Любой заявитель, прошедший предварительный отбор, вправе отозвать свое предложение или внести в него изменения в любое время до даты подачи предложений.
28. Изменение в предложение должно быть подготовлено, оформлено и подано в порядке, предусмотренном для подачи предложений.
Глава 10. РАССМОТРЕНИЕ,
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
29. Отборочная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление предложений в целях определения победителя открытого отбора в соответствии с требованиями документации по отбору.
30. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления предложений составляет не более 20 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями.
31. Вскрытие конвертов с предложениями производится в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям конкурсной документации. Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями. Вскрытие конвертов оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами отборочной комиссии, утверждаемым председателем отборочной комиссии и размещаемым на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
32. В случае, если предложение не соответствует требованиям конкурсной документации, его оценка и сопоставление отборочной комиссией не осуществляется.
33. Организатор отбора обязан в течение 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления предложений довести до сведения участника решение отборочной комиссии по его предложению, отправив ему решение в отношении его заявки заказным письмом по адресу, указанному в заявке.
Глава 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТБОРА
34. Предложения, соответствующие требованиям настоящей Инструкции, будут сравниваться отборочной комиссией по величине итогового балла, определенного в соответствии с требованиями, предусмотренными документацией по отбору.
35. Победителем отбора признается лицо, чье предложение имеет наивысший итоговый балл.
36. В случае наличия двух или более предложений с одинаковым итоговым баллом победителем отбора будет тот, чье предложение было представлено раньше других.
37. По итогам рассмотрения предложений комиссия составляет протокол об итогах отбора, который включает:
результаты рассмотрения и оценки каждого предложения (с указанием итогового балла, присвоенного каждому предложению);
указание на участников отбора, признанных победителем отбора и вторым участником.
38. Протокол об итогах отбора подлежит раскрытию на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней со дня составления протокола об итогах отбора. Участникам отбора могут направляться письменные уведомления о результатах рассмотрения предложений.
Глава 12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
39. С победителем отбора (единственным участником отбора) не позднее семи рабочих дней, следующих за днем подписания протокола итогового заседания отборочной комиссии, на условиях, содержащихся в документации по отбору, заявке, предложении победителя отбора (единственного участника отбора) должно быть подписано Инвестиционное соглашение.
40. Победитель отбора должен подписать согласованный текст Инвестиционного соглашения в течение 3 рабочих дней с момента его получения.
Обязательным условием Инвестиционного соглашения является наличие раздела об ответственности инвестора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, включая штрафные санкции за невыполнение сроков ввода в эксплуатацию и ненадлежащее качество объектов, иные нарушения условий соглашения, а также финансовые гарантии выполнения инвестором своих обязательств в установленные сроки.
41. Организатор отбора вправе принять решение о продлении срока подписания Инвестиционного соглашения с потенциальным инвестором в случаях, предусмотренных главой 13 настоящей Инструкции.
42. В случае уклонения победителя отбора от заключения Инвестиционного соглашения организатор отбора вправе заключить Инвестиционное соглашение с участником отбора, заявке которого присвоено второе место.
Порядок принятия решений о заключении дополнительных соглашений в иных случаях устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Мордовия.
Глава 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ ИЛИ ИНЫМ
НЕДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ УЧАСТНИКОМ
43. Организатор отбора заявляет о наступлении отказа соответствующего потенциального инвестора от заключения Инвестиционного соглашения, если:
от потенциального инвестора поступило письменное обращение об отказе от заключения Инвестиционного соглашения;
стороны в ходе переговоров не достигли соглашения по условиям Инвестиционного соглашения;
соответствующий потенциальный инвестор не подписал Инвестиционное соглашение в установленные сроки.
44. В случаях, предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции, Инвестиционное соглашение может быть заключено:
со вторым участником - при невозможности заключения Инвестиционного соглашения с победителем отбора;
с иным не дисквалифицированным участником (следующим за вторым участником по величине итогового балла, определенного в соответствии с требованиями, предусмотренными документацией по отбору) - при невозможности заключения Инвестиционного соглашения со вторым участником.
45. При проведении переговоров и заключении Инвестиционного соглашения со вторым участником или иным недисквалифицированным участником применяются положения, предусмотренные настоящей Инструкции.
46. При невозможности заключения Инвестиционного соглашения в соответствии с пунктом 44 настоящей Инструкции по решению организатора отбора может быть проведен повторный отбор.
Приложение 1
к Инструкции по подготовке
документации по отбору
На бланке организации
В Министерство целевых программ
Республики Мордовия
дата, исх. номер
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по определению
юридических лиц, финансирующих полностью за счет
своих средств строительство объектов инфраструктуры
чемпионата мира по футболу 2018 года
на территории Республики Мордовия
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, _____________________
___________________________________________________________________________
(наименование претендента)
в лице ____________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
вышеуказанных документах, и, в случае победы, осуществлять ________________
__________________________________________________________ в соответствии с
условиями конкурса и нашего конкурсного предложения.
2. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на
себя обязательства подписать Инвестиционное соглашение в соответствии с
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовем в
нашем конкурсном предложении, в срок не позднее семи рабочих дней,
следующих за днем подписания протокола итогового заседания отборочной
комиссии.
3. Если наше конкурсное предложение будет лучшим после конкурсного
предложения победителя конкурса, то в случае отказа победителя конкурса от
подписания Инвестиционного соглашения, мы обязуемся подписать
Инвестиционное соглашение.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса нами
уполномочен ______________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника претендента)
5. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
Приложение:
1. Сведения о претенденте;
2. Дополнительная информация.
Должность _______________________ _____________/ФИО/_______________________
(подпись)
М.П.
"___" _________________ 2014 года
(дата заполнения)
Приложение 2
к Инструкции по подготовке
документации по отбору
Сведения о Претенденте
1.1. Полное наименование Претендента ______________________________________
1.2. Сокращенное наименование Претендента _________________________________
1.3. Адрес: _______________________________________________________________
1.4 Местонахождение офиса: ________________________________________________
(почтовый индекс, страна, область, город,
___________________________________________________________________________
улица, дом, офис)
1.5. Телефон: _____________________________________________________________
1.6. Телефакс _____________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты ______________________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации:
Регистрирующий орган ________________________________ Регистрационный номер
____________________________________ Дата регистрации ____________________.
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика
.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Общесоюзный классификатор "Отрасли народного хозяйства" (ОКОНХ) отменен
на территории РФ с 1 января 2003 года в связи с принятием и введением в
действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД).
------------------------------------------------------------------
1.10. Код ОКОНХ ________________________________
1.11. Код ОКПО _________________________________
1.12. Основной вид деятельности ___________________________________________
1.13. Численность работников _______________ чел., в том числе в г. Саранск
____________________ чел.
1.14. Банковские реквизиты _______________________________________________.
1.15. Настоящим дополнительно сообщаем, что:
1.16. Руководитель ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Должность _______________________ ____________ /ФИО/ ______________________
(подпись)
М.П.
"___" _________________ 2014 года
(дата заполнения)
Приложение 3
к Инструкции по подготовке
документации по отбору
На бланке организации
В Министерство целевых программ
Республики Мордовия
дата, исх. номер
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по определению юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, мы предлагаем осуществлять реализацию мероприятия на следующих условиях:
N
Условия
Подтверждающий документ
С условиями документации по отбору и проектом Инвестиционного соглашения) ознакомлен и согласен.
Должность _______________________ ____________ /ФИО/ ______________________
(подпись)
М.П.
"___" _________________ 2014 года
Утверждены
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
"ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ"
(I КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ -
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" (II КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК",
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЧНОГО
ТИПА "ТАВЛА", КАТЕГОРИЯ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ",
680 НОМЕРОВ" НЕСОСТОЯВШИМСЯ
Если до 15.00 даты подачи предложений представлено менее двух предложений или комиссией признано соответствующим требованиям настоящего Порядка менее двух предложений, отбор признается несостоявшимся.
Отборочная комиссия вправе рассмотреть представленное единственным участником отбора предложение, если оно соответствует требованиям настоящего Порядка. Инвестиционное соглашение может быть заключено с единственным участником в соответствии с настоящим Порядком.
О признании отбора несостоявшимся и определении единственного участника отборочной комиссией составляется протокол.
Утверждены
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
2018 ГОДА: "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "ТАВЛА"
ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ"
(I КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ -
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" (II КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК",
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЧНОГО
ТИПА "ТАВЛА", КАТЕГОРИЯ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ", 680 НОМЕРОВ"
1
Наименование объекта проектирования и строительства
Строительство жилого комплекса "Тавла"
В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518, и Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450 комплекс мероприятия по проектированию и строительству объекта:
"Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (I комплекс зданий), г. Саранск",
"Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (II комплекс зданий), г. Саранск",
"Строительство жилого комплекса гостиничного типа "Тавла", категория "две звезды", 680 номеров"
Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска, второй микрорайон
1.1
Вид строительства
Новое строительство
1.2
Географическое положение объекта
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный улицами Севастопольская, Волгоградская и Красная
2
Требования к разработке и согласованию задания на проектирование
В соответствии с инвестиционным соглашением об организации проектирования и строительства объектов
2.1
Основание для проектирования
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с изменениями и дополнениями;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности";
- Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1333-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (далее - федеральная программа);
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы;
- Соглашение с принимающим городом между международной федерацией футбола (ФИФА), Автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018/2022" и Администрацией города Саранска об участии в организации и проведении Кубка Мира ФИФА 2018, Кубка Конфедераций ФИФА 2017 от 4 октября 2012 года (далее - Соглашение);
- Устав городского округа Саранск (утв. решением Саранского городского Совета депутатов от 23.12.2005 № 177;
- Правила благоустройства территории городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.07.2012 № 114);
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию".
Приказ Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274 утратил силу с 1 июля 2010 года в связи с изданием приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, утвердившего новый Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.2
Состав проектных работ
1. Стадия Эскизный проект. Разработать не менее 3-х вариантов фасадов и планов этажей, генплан для согласования в порядке, предусмотренном настоящими Техническими требованиями.
2. Стадия Проектная документация (ПД). Согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию".
3. Стадия Рабочая документация:
Согласно ГОСТ 21.101-2009 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации:
- Основные комплекты рабочих чертежей;
- Спецификация оборудования, изделий и материалов;
4. Разработать дизайн-проект помещений в режиме FIFA (эксплуатация в качестве гостиничного комплекса в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года).
5. Проект переустройства или перепланировки помещений для перевода из нежилых в жилые (при необходимости).
6. В соответствии с Техническими условиями предусмотреть в проекте подводящие внешние сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и связи.
7. Предусмотреть в проекте подъездные автомобильные дороги.
8. Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом.
9. Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик.
10. ПОС разработать в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.
11. В составе ПОС:
- разработать раздел "Контроль качества строительства", который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений
- указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, согласно приказу Минрегиона России от 09 декабря 2008 г. № 274 (с детализацией до конкретных кодов, определяемых по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг, а в случаях, когда такие коды отсутствуют, - в соответствии с действующими нормативными документами (при их наличии).
9. Предусмотреть в проекте применение передовых строительных технологий, архитектурных решений и новейших строительных материалов.
10. Предусмотреть мероприятия по организации и осуществлению геотехнического мониторинга в соответствии с требованиями СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".
3
Требования к проектной организации
1. Наличие свидетельства о допуске, выданного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на работы по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства перечень которых утвержден Приказом Минрегионразвития России № 624 от 30.12.2009.
2. Наличие специалистов необходимой квалификации, имеющих опыт проектирования объектов, аналогичных указанным в настоящих Технических требованиях.
3. Наличие основного оборудования, необходимого для выполнения работ.
4
Потребность в инженерных изысканиях
В соответствии с действующим законодательством РФ, выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геофизических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями постановления Правительства № 20 от 19.01.2006. и СНиП 11-02-96.
5
Требования к составу и оформлению проектной документации
Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию", региональными строительными нормами и техническими требованиями, и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Проектом предусмотреть раздел: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства".
1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: Наименование проекта. Заказчика. Исполнителя. Даты изготовления электронной версии. Порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
5. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9x/XP/NT/2000 и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением PDF, AutoCAD, ArchiCAD.
6
Требования к техническим решениям
Фасады, планы этажей, не менее 3-х вариантов, генплан, внутренняя отделка, входные группы предварительно согласовываются с Заказчиком. Предполагается решение фасадов зданий простыми лаконичными формами современной архитектуры, с сочетанием плоскостей витражного остекления и глухими стенами, с применением современных конструкций, отделочных материалов.
Эскизные материалы проекта (фасады, генеральные планы) предоставляются для рассмотрения и согласования в Управление градостроительства и архитектуры Администрации г.о. Саранск, Министерство целевых программ Республики Мордовия
6.1
Основные технико-экономические показатели объекта (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)
Проектировать здания как жилой комплекс, с учетом требований к гостиничному комплексу, согласно приказу Министерства культуры РФ от 03.12.2012 № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающие гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией". Общая площадь земельного участка - 77498,70 кв. м;
Необходимое количество квартир (гостиничных номеров) - не менее 1656 (не менее 828 - 3*, не менее 828 - 2*);
Общая площадь объекта - не более 120000 кв. м;
Стоимость проектирования и строительства объекта (без учета мебели, оборудования и аксессуаров) - не более 40000 рублей за 1 кв. м общей площади в текущих ценах.
Общая стоимость проектирования и строительства (исходя из предельной общей площади объекта) - 4,8 млрд. рублей.
Количество проектируемых корпусов - 6 (уточнить проектом).
Этажность проектируемых зданий - не более 24 (уточнить проектом)
Предусмотреть однокомнатные квартиры площадью от 35 кв. м до 45 кв. м - 67% (уточнить проектом)
Предусмотреть двухкомнатные квартиры площадью от 60 кв. м до 65 кв. м - 33% (уточнить проектом),
Определить проектом эффективное использование первого этажа во время функционирования в режиме гостиничного комплекса, согласно классификации. Учесть возможность возведения временных сооружений во время функционирования в режиме гостиничного комплекса, предусмотреть необходимые инженерные коммуникации.
Определить проектом и согласовать с Заказчиком устройство парковочных стоянок в режиме "Наследие" и в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
6.2
Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем
Предусмотреть проектом на первых этажах здания размещение социальных объектов и объектов для обслуживания населения:
- поликлиника, включая кабинет врача общей практики (не менее 2100 кв. м)
- отделение банка (не менее 100 кв. м)
- отделение ФГУП "Почта России" (не менее 230 кв. м), запроектировать люковое окно для обмена почты ООПУ размером 1400 мм x 1370 мм
- аптека (не менее 50 кв. м)
- парикмахерская (не менее 50 кв. м)
- помещение для консьержки (охраны) (не менее 15 кв. м в каждом здании)
- диспетчерская компании по обслуживанию лифтов (не менее 50 кв. м)
- пункт приема прачечной-химчистки (не менее 100 кв. м)
- пункт бытового обслуживания населения (ремонт и пошив одежды, ремонт обуви) (не менее 50 кв. м)
- офисное помещение для управляющей компании (ТСЖ) (не менее 120 кв. м)
- диспетчерский пункт для обслуживания лифтов (не менее 120 кв. м)
- помещения для обслуживающего персонала (не менее 40 кв. м в каждом здании)
- кафе - количество посадочных мест 100 (не менее 200 кв. м)
- спортивная зона (тренажерный зал, аэробный зал) (не менее 300 кв. м)
- прокат спортивного инвентаря (не менее 50 кв. м)
- офисные помещения (не менее 300 кв. м)
- конференц-зал на 300 мест (не менее 200 кв. м)
- торговые помещения (не менее 500 кв. м)
- удаленное рабочее место МФЦ (не менее 200 кв. м)
- детский сад полного дня или структурное подразделение близлежащего детского сада детей дошкольного возраста (не менее 200 кв. м)
- реабилитационный центр для детей (не менее 150 кв. м)
Проектом определить использование социальных объектов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.
6.3
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания
Архитектурное решение жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа предполагается в виде шести строений этажностью 24 этажа, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта "Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская". В каждом из шести зданий предусмотреть до двух этажей для размещения в них объектов социально-культурного и бытового назначения (количество нежилых этажей уточнить проектом).
Предусмотреть жилые здания "Комфорт-класса" с комфортными фойе и лифтовыми холлами, а также зонами рекреации на каждом этаже.
При проектировании объемно-планировочных и конструктивных решений разработать проектную документацию переустройства или перепланировки помещений для перевода из нежилого в жилое.
6.4
Требования к благоустройству и малым архитектурным формам
В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.07.2012 № 114) и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.5
Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
Несущий каркас здания - монолитный железобетон.
Ограждающие конструкции - газобетон (уточнить проектом).
Предусмотреть вентилируемый фасад, материал предусмотреть проектом.
Кровля - плоская неэксплуатируемая, с выполнением путей доступа к размещенному оборудованию.
Высота помещений квартир от верха перекрытия до низа следующего перекрытия - 2,6 - 3,0 м.
Высота встроенных помещений - 3,2 - 3,6 м.
6.6
Основные требования к инженерным системам и технологическому оборудованию
Водоснабжение и канализация:
- Подключение внутриплощадочных сетей к городским магистральным сетям предусмотреть согласно ТУ.
- Тип системы определить проектом.
- Необходимость устройства комплексной насосной установки повышения давления определить проектом. Тип и марка насосной установки согласовать с заказчиком.
Внутриплощадочные тепловые сети по СНиП 41-02-2003, СП 124.13330.2012, разработать согласно ТУ.
Отопление
- Для отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения предусмотреть индивидуальные тепловые пункты с узлами учета и модулями GSM для жилой части, для встроенных по СП 41-101-95.
- В зданиях для теплоснабжения предусмотреть отдельные системы: система теплоснабжения нагревателей приточных установок встроенных помещений, теплоснабжение воздушно-тепловых завес.
- Для каждой группы помещений предусматривается самостоятельные системы отопления по СНиП 41-01-2003.
Вентиляция
- Системы общеобменной вентиляции встроенных помещений, системы вентиляции жилых помещений по СНиП 31-01-2003, СП 54.13330.2011.
- Отдельные приточные и вытяжные системы запроектировать для следующих групп помещений.
- Для нежилых помещений индивидуальными системами для каждого офиса.
- Для нежилых коммерческих помещений индивидуальными системами для каждого помещения.
- Для вспомогательных помещений и санузлов.
Система АСКУПЭ
Предусмотреть проектом с учетом установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.
Системы противодымной защиты по СП 4.13130.2013.
Система кондиционирования воздуха встроенных и нежилых помещений, кафе, спортивной зоны, конференц-зала, торговых и офисных помещений по СНиП 41-01-2003, СНиП 31-06-2009.
Система электроснабжения:
- Электроснабжение организовать в соответствии с ПУЭ, требованиями действующих норм и правил;
- Схему электроснабжения объекта разработать в соответствии с ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Предусмотреть:
- энергоустановку определить проектом в соответствии с техническими условиями;
- электроосвещение наружное и внутреннее;
- электрооборудование;
- защитные устройства;
- светодиодные светильники в подъездах и местах общего пользования;
- предусмотреть проектом декоративной подсветки зданий в вечернее и ночное время, в том числе праздничной иллюминации.
Дренаж
Определить проектом для каждого здания, в соответствии с выполненными инженерными изысканиями. Разработать согласно ТУ.
Ливневая канализация
Определить проектом для каждого здания. Разработать согласно ТУ.
Слаботочные устройства:
- телефонизации, предусмотреть ввод в здание подземной телефонной канализации;
- внутренней громкоговорящей связи;
- радиосвязи;
- пожарной и охранной сигнализации;
- системы оповещения при пожаре;
- лифтовую диспетчерскую связь;
- систему спутникового, эфирного цифрового и кабельного телевидения;
- наружного и внутреннего видеонаблюдения;
- локальной вычислительной сети (оптоволоконные подводящие и внутренние кабельные системы, в том числе с использованием технологий "Волокно до дома" и "WiFi");
- видеодомофон;
- для отделения почтовой связи предусмотреть прямую линию телефонизации и линию канала связи (DSL или оптика);
- тревожная кнопка (для вызова экстренных служб);
- дверь с электронным замком в квартиры (дублирование простыми ключами) в каждой квартире.
Лифты
Количество, грузоподъемность и скорость движения определить проектом в соответствии с требованиями к гостинице уровня "три звезды".
6.7
Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению
Определить проектом не менее трех пусковых очередей комплексов зданий (по два здания в каждой строительной очереди).
6.8
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Разработать раздел в соответствии Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.9
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
Разработать раздел в соответствии с требованиями СП 35-101-2001 и СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.10
Требования к экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям
Разработать раздел в соответствии с СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.11
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)
Разработать раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" (ИТМ ГО ЧС) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", СП 11-107-98 и действующих нормативных документов Российской Федерации, а также исходными данными и требованиями Главного управления МЧС РФ по Республике Мордовия.
6.12
Требования по разработке раздела противопожарной безопасности
Разработать раздел в соответствии с СниП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.13
Требования по разработке раздела оценки энергетической эффективности ограждающих конструкций
Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.14
Требования к методу составления сметной документации
Сметы должны быть составлены базисно-индексным методом в соответствии в нормативными документами в области ценообразования по сметно-нормативной базе ценообразования ТСНБ-2001 года с использованием программного комплекса "РИК" с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы "WORD", "РИК") и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы "WORD", "РИК").
Сводные ведомости должны быть составлены с выделением разделов локальных смет. В смету должны быть включены пусконаладочные работы. В состав сметной документации должны быть включены ведомости договорных цен на строительные изделия и конструкции, сметные цены которых отсутствуют в электронном формате программы "РИК".
Документы, подтверждающие актуальную стоимость применяемых материалов и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), должны быть оформлены надлежащим образом на основе конъюнктурного анализа согласно п. 4.25 и 4.28 МДС 81-35.2004.
В локальных сметах и ведомостях потребных ресурсов при указании товарных знаков материалов и оборудования необходимо указывать возможность применения эквивалента и указывать необходимые технические и физико-механические характеристики для применяемого оборудования и материалов.
В сметной документации на технологическое оборудование по каждой единице монтируемого оборудования необходимо отдельно указывать стоимость единицы и стоимость монтажа единицы технологического оборудования.
Затраты заказчика (государственная экспертиза, землеустроительные работы, плата за техприсоединение, налоги и т.д.), связанные со строительством объекта, необходимо включать в сметную документацию.
Предусмотреть затраты на вынос (перенос, снос, демонтаж), выкуп зданий и сооружений, находящихся на территории объекта или мешающих прокладке инженерных сетей.
7
Сроки утверждения проектной документации
Определяются в соответствии с Базовым Планом, являющимся неотъемлемым приложением к инвестиционному соглашению. Предельный срок в отношении всего объема проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и подтверждением достоверности определения сметной стоимости - апрель 2015 года, возможно утверждение документации по этапам в пределах указанного срока.
8
Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации
Основные технические решения и ПОС согласовать на этапе разработки проектной документации с Министерством целевых программ Республики Мордовия.
Утвержденная проектная документация (подлинник) передается в Министерство целевых программ Республики Мордовия в 2-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате разработки в комплекте с материалами всех согласований и экспертиз в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы.
9
Требования к проведению государственной экспертизы
Получить положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
10
Особые условия проектирования, строительства и эксплуатации
1. Предусмотреть инфраструктуру и благоустройство территории, а также комплекс инженерной инфраструктуры и подъездных дорог.
2. Выполнить подключение объекта к магистральным инженерным сетям, примыкания внутриплощадочных дорог к подъездным дорогам с организацией зон парковок, посадки и высадки пассажиров.
3. Учесть требования и рекомендации по безопасности объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, определяемые МВД России, ФСБ России, МЧС России, иными уполномоченными органами.
4. Получить разрешение на строительство в соответствии с законодательством РФ.
5. Согласовать проектную документацию с:
- Управлением архитектуры г.о. Саранск;
- Министерством целевых программ Республики Мордовия;
- АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018";
- МЧС России по Республике Мордовия;
- Управлением ФСБ России по Республике Мордовия;
- МВД России по Республике Мордовия;
- Министерством культуры и туризма Республики Мордовия;
- Приволжским управлением государственного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта (г. Самара);
- другими органами и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством РФ.
6. Согласовать начало строительства объекта с Министерством целевых программ Республики Мордовия.
7. В процессе строительства обеспечить осуществление в соответствии с требованиями законодательства РФ:
- государственного строительного надзора;
- государственного экологического контроля (в случаях, предусмотренных законодательством РФ).
8. Обеспечить проведение строительного контроля (в т.ч. технического надзора и авторского надзора), предусмотреть проектом затраты на его проведение; организовать рабочие места (включая телефонную связь с выходом на межгород, интернет, компьютерную и оргтехнику) для представителей строительного контроля АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018"
9. Обеспечить эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями, предусмотренными проектной документацией, нормативными актами Российской Федерации и нормативными документами FIFA, в том числе:
предоставить объект на период проведения чемпионата мира по футболу на условиях, предусмотренных конкурсной документацией (инвестиционным соглашением);
за счет собственных средств нести все расходы, связанные с использованием (эксплуатацией) объекта, осуществлять его текущий и капитальный ремонт, осуществлять эксплуатацию объекта силами привлеченного им персонала, нести иные затраты, связанные с поддержанием объекта в состоянии, отвечающем всем предъявляемым к нему требованиям FIFA;
гарантировать невозможность изменения профиля (назначения) объекта со дня завершения строительства объекта и до окончания чемпионата мира по футболу.
10. Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Минрегиона России от 01 апреля 2008 г. № 36 (при необходимости).
11. Информировать Министерство целевых программ Республики Мордовия об учете требований Концепции экологической безопасности г. Саранск на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.
11
Требования к строительной организации
1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, определенных приказом Минрегиона России от 09 декабря 2008 г. № 274, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Наличие сертификатов соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001 "Системы менеджмента качества. Требования и руководство по применению" и ISO 14001 "Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".
3. Наличие опыта строительства объектов, аналогичных объекту, указанному в настоящих Технических требованиях.
12
Срок ввода объекта в эксплуатацию
Не позднее октября 2017 года. Возможен ввод по этапам (очередям) строительства
13
Условия ввода в эксплуатацию
Комплекс зданий должен быть сдан в эксплуатацию не позднее срока, указанного в п. 13, в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к гостиницам категории 2* и 3*, с качеством отделки и наличием функциональных характеристик, позволяющем провести оценку соответствия категории, указанной в настоящих Технических требованиях
Утверждена
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.1. Методика предназначена для оценки предложений участников отбора по определению юридического лица, финансирующего полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия.
1.2. Настоящая Методика разработана в соответствии с Порядком определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, (Приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июля 2014 г. № 349).
1.3. Настоящая методика позволяет произвести экспертную оценку предложения участника отбора вне зависимости от предложений на участие в отборе других участников и определить победителя отбора.
2.1 Конкурсная комиссия проверяет пакет документов предложения на участие в отборе на соответствие требованиям документации по отбору с обязательным отражением результатов проверки в "Заключении по оценке предложений на участие в отборе" (Приложение А).
2.2 В случае если несколько предложений на участие в отборе получили одинаковые высшие баллы, Победителем признается тот Участник, предложение которого поступило ранее других предложений на участие в отборе.
3.1 Оценка предложений по критериям оценки проводится по следующим показателям:
- финансовое положение участника отбора за три года, предшествующие дате подачи предложения на участие в отборе;
- достаточность денежных средств для финансирования строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, составляющих не менее 30% от прогнозной стоимости объекта;
- наличие у участника отбора опыта реализации инвестиционных проектов, сопоставимых со строительством объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия;
- сроки (периоды) строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия;
- деловая репутация участника отбора, подтвержденная отзывами, рекомендациями и иными аналогичными документами;
- преимущества предлагаемой концепции строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия.
3.2 Значимость каждого из перечисленных показателей в общей оценке учитывается (соответственно) коэффициентами (Аn - удельный вес критерия):
А1 = 0,2; А2 = 0,2; А3 = 0,1; А4 = 0,2; А5 = 0,1; А6 = 0,1; А7 = 0,1;
3.3 Каждый член Конкурсной комиссии проводит оценку предложений по каждому участнику отбора с составлением Протоколов N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3.4 Оценка показателя (Dn) определяется как среднеарифметическое (Протоколы N№ 3, 4, 5) или средневзвешенное (Протоколы N№ 1, 2, 6) значение оценок факторов по 10-балльной шкале в Протоколах N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, с точностью расчета балла до сотых.
3.5 После проведения оценки по каждому критерию, баллы вносятся в соответствующие строки Протокола № 8 и рассчитываются Оценки с учетом удельного веса показателя (произведение Dn x An) по каждому критерию Протокола № 7.
3.6 Оценка показателей представляет собой сумму оценок по графе 5, 8, 11 и т.д. каждого Участника отбора в Протоколе № 7.
3.7 После определения итоговых оценок заполняется Протокол № 8, в который членами Конкурсной комиссии вносятся итоговые оценки всех участников отбора. Далее вычисляется средний балл, который и является окончательной оценкой по каждому Участнику.
4.1 В результате проведения оценки Конкурсная комиссия составляет Заключение, в котором обобщаются все данные по оценке предложений на участие в отборе, с представлением общей характеристики участников отбора по данному лоту, а также протокол об итогах (Приложение Б), в котором отмечаются итоговые оценки каждого участника отбора.
4.2 Заключение и протокол об итогах подписывают Председатель и все члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в оценке предложений на участие в отборе.
4.3 В случае привлечения Конкурсной комиссией для оценки и сопоставления предложений на участие в отборе экспертов, заключения экспертов, составленные по произвольной форме, прилагаются к итоговому Протоколу оценки заявок.
Заключение экспертов носит для Конкурсной комиссии рекомендательный характер.
Приложение А
к Методике оценки предложений
Заключение
по оценке предложений
___________________________________
(Номер и наименование лота)
1. Общие сведения
Оценка предложений на участие в отборе проведена согласно методике оценки предложений на участие в отборе.
2. Рассмотрение предложений на участие в отборе
Рассматриваются все документы предложений на участие в отборе на соответствие требованиям документации по отбору, делается отметка о наличии и соответствии знаком (+) или (-). При необходимости указываются нарушения и/или отклонения от требований документации по отбору:
Состав предложения
участник отбора (Рег. N)
участник отбора (Рег. N)
участник отбора (Рег. N)
1
2
3
4
Коммерческая часть
Предложение по приложению 3 к инструкции по подготовке документации по отбору
Приложение 1 к предложению (в случаях, если лот состоит из нескольких объектов)
Подтверждение согласия с условиями инвестиционного соглашения
Обеспечение предложения на участие в отборе - платежное поручение или банковская гарантия
Квалификационно-техническая часть
Общие данные претендента по форме согласно приложению 2 к инструкции по подготовке документации по отбору
описание технических аспектов проекта и предлагаемого технического решения (обоснование выбора технического решения, его преимуществ перед другими потенциально возможными решениями, примеры других проектов, где такое решение было удачно использовано. Описание всех технических рисков проекта на этапе строительства и эксплуатации и способов, с помощью которых такие риски будут закрыты (смягчены) (например, за счет привлечения опытного строительного подрядчика, за счет предоставления строителем финансовых гарантий качества и др.)
описание полных проектных затрат, включая капитальные затраты и все расходы, связанные с финансированием и подготовкой проекта (отражение капитальных затрат, включающих все затраты, необходимые для реализации проекта и его ввода в эксплуатацию, с подтвержденными предварительными ценовыми предложениями от поставщиков (подрядчиков);
описание источников финансирования проектных затрат (представление перечня всех источников финансирования проектных затрат) с указанием: наименования банка, другого источника финансирования; наименования валюты и объема средств по источникам финансирования; срока и графика погашения облигационных займов и (или) кредитов; стоимости, срока и других основных условий обеспечения обязательств с приложением документов о намерении заключить кредитные соглашения);
описание расходов на строительство (описание основных условий планируемых к заключению строительных контрактов, представление таблицы планируемых расходов, анализ ключевых строительных рисков и путей их смягчения, описание опыта привлекаемых подрядчиков, условий проведения конкурса по их отбору (если таковой проводился);
описание технических характеристик проекта, связанных с воздействием на окружающую среду и соответствующих требованиям как регионального, так и федерального законодательства об охране окружающей среды (перечисление экологических преимуществ реализации проекта и экологических рисков проекта с указанием мероприятий, направленных на управление такими рисками и на их снижение. Детальное отражение преимуществ и рисков в оценке воздействия проекта на окружающую среду, соответствующей как российским, так и международным критериям и проводимой организацией, имеющей опыт подобных исследований);
социальная значимость проекта, в том числе создание новых рабочих мест и т.п. (обоснование положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта (создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и при эксплуатации объекта), улучшение экологической обстановки в регионе в результате реализации проекта, введение новых современных и более экономичных технологий, улучшение качества жизни (например, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, если такое улучшение косвенно связано с реализацией проекта);
информация об основных лицензиях и разрешениях, необходимых инвестору для реализации проекта (включая как строительство, так и последующую эксплуатацию (с указанием сроков действия лицензий и разрешений, связанных с состоянием процессов их продления, а также рисков и смягчающих факторов, связанных с ситуациями, когда такие лицензии и разрешения либо не будут получены, либо не будут продлены в ожидаемый срок);
описание стратегии по приобретению основных составляющих производства (товаров, сырья, материалов, услуг) с указанием объемов и цен, прочих основных условий планируемых к заключению долгосрочных договоров купли-продажи товаров и предоставления услуг, описание планируемых основных поставщиков сырья и материалов, анализ рисков монопольного поведения таких поставщиков, путей уменьшения зависимости проекта от поставщиков, рисков, связанных с невыполнением ими обязательств по поставкам, и способов их уменьшения;
выполнение контрактов по поставкам в прошлом по каждому поставщику (вне зависимости от объема заключенных контрактов представляются детальные прогнозы развития цен на основные поставляемые материалы (сырье, услуги);
описание валютных и процентных рисков (изложение стратегии инвестора по хеджированию валютных и процентных рисков на всех этапах проекта, включая риски в отношении основных заключенных кредитных соглашений, договоров купли-продажи, строительных подрядов, контрактов на обслуживание и ремонт);
документ (документы), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, при подаче предложения (включая полномочия по подписанию от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, документов, входящих в состав предложения).
3. Оценка предложений на участие в отборе
3.1 Финансовое положение участника отбора за три года, предшествующие дате подачи предложений на участие в отборе (Протокол № 1):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.2 Достаточность денежных средств для финансирования строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, составляющих не менее 30% от прогнозной стоимости объекта (Протокол № 2):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.3 Наличие у участника отбора опыта реализации инвестиционных проектов, сопоставимых со строительством объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Протокол № 3):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.4 Сроки (периоды) строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Протокол № 4):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.5 Деловая репутация участника отбора, подтвержденная отзывами, рекомендациями и иными аналогичными документами (Протокол № 5):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.6 Преимущества предлагаемой концепции строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Протокол № 6).
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
4. В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие (Протокол № 7):
Участник
Оценка Сср, балл
5. Итоговая оценка предложений на участие в отборе
Участник
Оценка предложений, О, балл (из протокола об итогах оценки предложений на участие в отборе)
--------------------------------
<*> Необходимо представить обоснование максимальных и минимальных оценок.
Члены Конкурсной комиссии:
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
Председатель Конкурсной комиссии ________________/__________________/
Приложение Б
к Методике оценки предложений
Протокол об итогах отбора
Лот № ____ "_________________"
участник 1
участник 2
участник 3
Приложение 5
к Порядку определения юридических
лиц, финансирующих полностью за счет
своих средств строительство объектов
инфраструктуры чемпионата мира
по футболу 2018 года на территории
Республики Мордовия
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
г. Саранск "___" ___________ 20__ г.
Министерство целевых программ Республики Мордовия, в лице Заместителя Председателя Правительства - Министра целевых программ Республики Мордовия Меркушкина Алексея Николаевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 2013 г. № 37 "Об утверждении Положения о Министерстве целевых программ Республики Мордовия", именуемое в дальнейшем "Министерство", и ________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Инвестор", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Определения и их толкование
1.1. Определения, указанные в настоящем пункте, имеют следующее значение:
Объекты - предназначенные для подготовки и проведения спортивных соревнований объекты спорта (в том числе тренировочные базы) и необходимые для осуществления мероприятий объекты социальной, транспортной, инженерной и иных инфраструктур, включенные в Республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, финансирование которых предусмотрено за счет средств внебюджетных источников;
Чемпионат мира по футболу - чемпионат мира по футболу 2018 года;
Базовый план - укрупненный график, определяющий сроки выполнения основных мероприятий и работ, необходимых для организации и осуществления строительства объекта;
Заказчик - физическое или юридическое лицо, уполномоченное Инвестором по соответствующему договору с Инвестором осуществлять от его имени или от своего имени, но за счет Инвестора реализацию мероприятий по проектированию и (или) строительству объекта для достижения в полном объеме или частично целей настоящего Соглашения;
Исполнитель работ (услуг)/подрядчик - лицо, заключившее с Инвестором (заказчиком) договор на выполнение работ (оказание услуг), связанных с проектированием и (или) строительством объекта;
Программа - Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450;
Проектировщик - лицо, заключившее с Инвестором (заказчиком) договор на разработку проектной (рабочей) документации на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор;
Сетевой график строительства объекта - график выполнения работ по строительству объекта со дня получения разрешения на строительство объекта (заключения договора с подрядчиком) до дня его ввода в эксплуатацию, предусматривающий сроки осуществления строительно-монтажных работ с разбивкой на этапы по конструктивным элементам, видам и (или) объемам работ продолжительностью не более 3 месяцев;
Министерство - Министерство целевых программ Республики Мордовия, осуществляющее координацию деятельности иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия в сфере подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Саранске.
1.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, включая приложения к нему, могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
1.3. Термины, употребляемые в тексте настоящего Соглашения, включая приложения к нему, с заглавной буквы, имеют значение, определенное настоящей статьей.
1.4. Наименования документов, содержащихся в приложениях к настоящему Соглашению, употребляются в тексте настоящего Соглашения с заглавной буквы.
Статья 2. Предмет Соглашения
2.1. Инвестор по настоящему Соглашению обязуется осуществить финансирование строительства объекта __________________ (наименование объекта в соответствии с Программой), обеспечить его проектирование и строительство до "___" ________________ 20__ г. в соответствии с Базовым планом.
2.2. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта Инвестор обязуется обеспечить выполнение требований (условий, ограничений) по использованию (эксплуатации) объекта на период до и во время проведения чемпионата мира по футболу, предусмотренных настоящим Соглашением, а после завершения чемпионата мира по футболу ____________________________________________________________ (краткое описание условий и ограничений использования объекта и (или) земельного участка, предоставленного для строительства объекта, в период после чемпионата).
2.3. Описание, технические характеристики и требования, предъявляемые к объекту, включая требования FIFA, содержатся в Технических требованиях по проектированию и строительству объекта, составленных по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.4. Министерство оказывает содействие в предоставлении Инвестору в срок не позднее ________________ дней земельного участка, предназначенного для размещения объекта, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с договором аренды земельного участка <1.1>.
--------------------------------
<1.1> Пункт 2.4. включается в Соглашение с Инвестором, который на день подписания Соглашения не является правообладателем земельного участка, предназначенного для размещения объекта.
Статья 3. Финансирование строительства объекта
3.1. Инвестор обязан осуществить финансирование проектирования и строительства объекта в полном объеме за счет собственных и (или) привлеченных средств.
3.2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения Инвестор обязан представить в Министерство График финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство утвержденной проектной документации Инвестор обязан представить в Министерство График финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
3.4. В случае, если для организации проектирования и (или) строительства объекта Инвестор привлекает заказчика, Инвестор также должен представить в Министерство Графики финансирования и освоения капитальных вложений заказчиком по формам и в сроки, указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Соглашения.
3.5. Инвестор (заказчик) обязан информировать Министерство о внесении изменений в графики, представленные в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
Статья 4. Проектирование и строительство объекта. Право собственности на объект
4.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения предоставляет Инвестору Технические требования по проектированию и строительству объекта (в случае, если указанные требования не были определены документацией по отбору инвестора). Дополнительная информация, связанная с проектированием и (или) строительством объекта, предоставляется Инвестору Министерством по мотивированному запросу Инвестора в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
В случае предъявления со стороны федеральных органов исполнительной власти либо FIFA дополнительных требований к объекту, Министерство в течение 10 рабочих дней с момента их получения предоставляет Инвестору вышеуказанные требования, при этом Инвестор обязуется обеспечить их исполнение своими силами за свой счет, а также обеспечить включение соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в договоры (контракты), заключаемые с исполнителями работ (услуг).
4.2. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Министерства Технических требований по проектированию и строительству объекта Инвестор обязан представить в Министерство Базовый план по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению <1>. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Базового плана Министерство обязано рассмотреть и согласовать при отсутствии разногласий.
--------------------------------
<1> В случае заключения соглашения в отношении объекта, в состав которого входит несколько объектов, а также в случае, если проектирование и (или) строительство объекта осуществляется по этапам (очередям), Базовый план представляется Инвестором по каждому такому объекту (этапу, очереди).
Министерство вправе отказать в согласовании Базового плана, если предусмотренные в нем сроки выполнения работ и мероприятий, связанных с проектированием и (или) строительством объекта, не обеспечивают:
выполнение срока, установленного статьей 2 настоящего Соглашения;
соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения соответствующих видов работ и мероприятий;
своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных объектов и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со строительством объектов, а также если выполнение работ и мероприятий, связанных с проектированием и (или) строительством объекта в сроки, указанные Инвестором в Базовом плане, является объективно невозможным в связи с установленными сроками проектирования и (или) строительства других технологически связанных объектов и (или) сроками реализации мероприятий, связанных со строительством объектов (обязанность по обеспечению взаимной согласованности сроков выполнения работ по проектированию и (или) строительству технологически зависимых объектов лежит на Министерстве).
При наличии оснований для отказа в согласовании Базового плана, указанных в настоящем пункте, Министерство обязано в течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Базового плана направить Инвестору мотивированные предложения о внесении изменений в представленный Базовый план.
4.3. В течение 5 рабочих дней со дня согласования Сторонами Базового плана Инвестор обязан представить задание на проектирование объекта по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению. В течение 5 рабочих дней Стороны обязаны согласовать представленное задание на проектирование объекта.
4.4. Проектная документация должна быть подготовлена и представлена Инвестором на согласование в Министерство в сроки, установленные Базовым планом. В течение 15 календарных дней Министерство обязано согласовать представленную проектную документацию. После согласования проектной документации Инвестор (заказчик) утверждает проектную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в недельный срок со дня ее утверждения представляет в Министерство.
4.5. В течение 15 рабочих дней со дня представления в Министерство утвержденной проектной документации Инвестор обязан представить в Министерство Сетевой график строительства объекта по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению <3.1>. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Сетевого графика строительства объекта Министерство обязано рассмотреть и согласовать при отсутствии разногласий.
--------------------------------
<3.1> В случае заключения соглашения в отношении объекта, в состав которого входит несколько объектов, а также в случае, если проектирование и (или) строительство объекта осуществляются по этапам (очередям), Сетевой график строительства объекта представляется Инвестором по каждому такому объекту (этапу, очереди).
Министерство вправе отказать в согласовании Сетевого графика строительства объекта, если предусмотренные в нем сроки выполнения этапов работ не обеспечивают:
выполнение срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения соответствующих видов работ и мероприятий;
своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных объектов и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со строительством объектов, а также если выполнение этапов работ, содержащихся в Сетевом графике строительства объекта, в сроки, указанные Инвестором в Сетевом графике строительства объекта, является объективно невозможным в связи с установленными сроками проектирования и (или) строительства других технологически связанных объектов и (или) сроками реализации мероприятий, связанных со строительством объектов (обязанность по обеспечению взаимной согласованности сроков выполнения работ по проектированию и (или) строительству технологически зависимых объектов лежит на Министерстве).
При наличии оснований для отказа в согласовании Сетевого графика строительства объекта, указанных в настоящем пункте, Министерство обязано в течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Сетевого графика строительства объекта направить Инвестору мотивированные предложения о внесении изменений в представленный Сетевой график строительства объекта.
4.6. Днем завершения строительства объекта является день его ввода в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, выданным уполномоченным органом. Копию данного разрешения Инвестор обязан представить в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его получения.
4.7. Инвестор обязан за свой счет обеспечить проведение государственной регистрации права собственности на объект в установленном порядке.
4.8. Со дня подписания настоящего Соглашения совершение сделок (действий), влекущих в период до завершения чемпионата мира по футболу переход права собственности (других прав), наложение обременений (ограничений) на объект, допускается только с согласия Министерства.
Министерство вправе отказать в согласовании указанных сделок (действий), если переход права собственности (других прав), обременения (ограничения) не обеспечивают использование объекта в соответствии с его целевым назначением, связанным с проведением чемпионата мира по футболу.
4.9. Инвестор обязан незамедлительно, не позднее 24 часов, письменно информировать Министерство обо всех случаях обращения взыскания на объект, а также об иных обстоятельствах, способных повлечь невозможность использования объекта в соответствии с его целевым назначением.
Статья 5. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, страхование риска ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению
5.1. В течение 1 месяца со дня представления в Министерство Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения Инвестор обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения своих обязательств по проектированию объекта, либо застраховать риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по проектированию объекта.
5.2. В течение 1 месяца со дня представления в Министерство Графика финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения Инвестор обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения своих обязательств по строительству объекта, либо застраховать риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по строительству объекта.
5.3. Способами обеспечения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоящего Соглашения, являются залог, поручительство, банковская гарантия.
5.4. Страховые организации, с которыми Инвестор намерен заключить договоры страхования, условия страхования, а также лица, предоставляющие обеспечение исполнения обязательств Инвестора, условия обеспечения, согласуются Министерством в течение 10 рабочих дней со дня представления Инвестором в Министерство проекта соответствующего договора (иного документа).
5.5. Размер возмещения по представляемому обеспечению или страхованию риска ответственности согласовывается Министерством и зависит от общего объема инвестиций в проектирование или строительство объекта.
5.6. Размер возмещения применяется к обеспечению обязательств или к страховой сумме по страхованию риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по проектированию и строительству объекта в пропорциональном соотношении в зависимости от общей стоимости работ по проектированию объекта, указанной в строке "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта, и от общей стоимости работ по строительству объекта, указанной в строке "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта, соответственно.
5.7. Срок действия обеспечения или страхования риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению должен распространяться на отношения Сторон со дня заключения соответствующего договора о предоставлении обеспечения или страхования либо предоставления банковской гарантии и превышать сроки проектирования и строительства объекта соответственно на 90 рабочих дней.
Статья 6. Информация об Исполнителях работ (услуг)
6.1. Инвестор обязан представлять в Министерство сведения об исполнителях работ (услуг), привлекаемых им в целях проектирования и (или) строительства объекта, по форме согласно приложению 7 к настоящему Соглашению.
6.2. Сведения, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, представляются Инвестором в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора (контракта) с соответствующим исполнителем работ (услуг).
Статья 7. Мониторинг строительства объекта
7.1. Контроль (мониторинг) за строительством объекта, в том числе за соблюдением предусмотренных Региональным планом сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ и соответствием выполняемых работ обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением, соглашением между городом - организатором чемпионата мира по футболу 2018 года Саранском и Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) осуществляет Министерство в рамках Соглашения об осуществлении контроля за реализацией программных мероприятий Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, форма которого утверждается распоряжением Правительства Республики Мордовия.
7.2. Представители Министерства, а также иные лица, указанные в предварительно направляемых Министерством письменных уведомлениях о предстоящем визите, имеют право беспрепятственного допуска на объекты. Инвестор обеспечивает встречу вышеуказанных лиц и их сопровождение.
Статья 8. Строительный контроль. Авторский надзор
8.1. Инвестор за свой счет обязан обеспечить проведение строительного контроля и авторского надзора за ходом строительства объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.
Статья 9. Сотрудничество Сторон
9.1. Если при выполнении настоящего Соглашения обнаруживаются препятствия к его надлежащему исполнению по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
9.2. Министерство обязуется содействовать Инвестору в получении от государственных и муниципальных органов документов, необходимых для выполнения Инвестором настоящего Соглашения.
Статья 10. Ответственность Сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день их фактического возмещения.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором условий настоящего Соглашения, Инвестор обязуется полностью возместить причиненные Министерству убытки, в том числе расходы, которые Министерство произвело или должно будет произвести для восстановления своих прав.
10.3. За нарушение сроков выполнения любого из этапов по проектированию объекта, установленных Базовым планом, более чем на 10 рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по проектированию объекта, указанной в графе "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости указанных работ.
10.4. За нарушение сроков выполнения любого из этапов, установленных Сетевым графиком строительства объекта, более чем на 10 рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по соответствующему этапу, указанной в Сетевом графике строительства объекта, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по соответствующему этапу.
10.5. За непредставление Инвестором обеспечения исполнения своих обязательств или невыполнение требования о страховании риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящего Соглашения, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,0025% (ноль целых двадцать пять десятитысячных процента) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована.
10.6. Доказательством нарушения Инвестором обязательств, влекущих ответственность по пунктам 10.3, 10.4. настоящего Соглашения, фиксирующим факт такого нарушения, является акт, составленный Министерством с привлечением представителя Инвестора, а также представителей проектировщика (подрядчика).
10.7. Уплата неустойки не освобождает Инвестора от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
10.8. Инвестор несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе строительства объекта, а также в ходе использования (эксплуатации) объекта в период проведения чемпионата мира по футболу, в том числе недостатки, касающиеся качества выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, нарушений проектной документации, проекта производства работ, проекта организации строительства, нормативно-технической документации. При обнаружении недостатков Инвестор обязан обеспечить их устранение в сроки, согласованные с Правительством.
10.9. Министерство не несет ответственности по договорам (контрактам), заключенным между Инвестором и третьими лицами.
10.10. Если соблюдение Инвестором сроков выполнения отдельных этапов проектирования и (или) строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта, становится объективно невозможным вследствие нарушения сроков проектирования и (или) строительства других объектов, технологически связанных с объектом, указанные сроки подлежат корректировке по согласованию Сторон без применения к Инвестору санкций, установленных настоящим Соглашением.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны настоящего Соглашения освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе в результате военных действий, эпидемий, блокады, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожаров и других стихийных бедствий.
11.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону и не позднее 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы представить в Министерство копии документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом.
11.3. Со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до дня, определяемого Сторонами настоящего Соглашения.
11.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 11.1. настоящего Соглашения, длятся более 30 рабочих дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) сохранения обязательств по настоящему Соглашению, о внесении изменений в настоящее Соглашение или о его расторжении.
Статья 12. Досрочное расторжение Соглашения
12.1. В случае существенного нарушения Инвестором условий настоящего Соглашения Министерство в одностороннем порядке расторгает настоящее Соглашение, направив Инвестору соответствующее письменное уведомление, содержащее указание на нарушения, послужившие основаниями для расторжения настоящего Соглашения, и подтверждающие документы.
12.2. Существенными в любом случае являются следующие нарушения:
12.2.1. Нарушение более чем на 1 месяц сроков проектирования и (или) строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта.
12.2.2. Нарушение Инвестором более чем на 10 календарных дней любого из сроков, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 настоящего Соглашения.
12.2.3. Невыполнение Инвестором требований, предъявляемых к проектированию и (или) строительству объекта.
12.2.4. Необоснованный отказ в доступе на строительную площадку лицам, указанным в пункте 7.2. настоящего Соглашения, в том числе делегаций по обмену опытом по вопросам строительства объектов.
12.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 календарных дней со дня направления Правительством уведомления, указанного в пункте 12.1 настоящего Соглашения, заказным письмом с уведомлением либо нарочно.
12.4. Настоящее соглашение не подлежит расторжению, если существенное нарушение Инвестором своих обязательств обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Министерством своих обязательств по настоящему Соглашению.
Статья 13. Условия использования (эксплуатации) объекта
13.1. Использование (эксплуатация) объекта осуществляется Инвестором на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
13.2. Инвестор обязуется предоставить объект на период проведения чемпионата мира по футболу на условиях предусмотренных конкурсной документацией.
Инвестор за счет собственных средств несет все расходы, связанные с использованием (эксплуатацией) объекта, осуществляет его текущий и капитальный ремонт, осуществляет эксплуатацию объекта силами привлеченного им персонала, несет иные затраты, связанные с поддержанием объекта в состоянии, отвечающем всем предъявляемым к нему требованиям FIFA.
13.3. Со дня завершения строительства объекта и до окончания чемпионата мира по футболу Инвестор не вправе изменять профиль (назначение) объекта (если иное не предусмотрено документацией по отбору инвестора).
13.4. При обнаружении недостатков в период после сдачи объекта в эксплуатацию Инвестор обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Министерством. Недостатки, выявленные в ходе использования (эксплуатации) объекта, в любом случае должны быть устранены Инвестором не позднее чем за 1 месяц до начала чемпионата мира по футболу.
Статья 14. Иные права и обязанности Сторон
14.1. Инвестор обеспечивает соблюдение действующего законодательства о промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства при осуществлении строительства объекта и несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечивает включение соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в договоры (контракты), заключаемые с исполнителями работ (услуг).
14.2. Инвестор организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, согласованной с Министерством.
Статья 15. Разрешение споров
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров.
15.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего Соглашения. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Соглашения, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 рабочих дней со дня их получения.
15.3. При возникновении между Сторонами спора, вытекающего из настоящего Соглашения, данный спор, при невозможности разрешить его путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
Статья 16. Условия конфиденциальности
16.1. При необходимости отнесения сведений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Соглашения, к категории конфиденциальных Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в котором определяют перечень таких сведений, порядок их передачи, распространения и защиты, а также ответственность за нарушение указанного порядка.
Статья 17. Заключительные положения
17.1. Каждая из Сторон назначает своего представителя (уровня не ниже заместителя руководителя), уполномоченного на получение (передачу) информации в рамках настоящего Соглашения, а также на решение иных вопросов оперативного характера, связанных с исполнением настоящего Соглашения. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о назначенном ею представителе, указав все необходимые данные такого лица (ФИО, должность, телефон, факс, e-mail, иную контактную информацию). В случае назначения нового представителя или изменения каких-либо данных ранее назначенного представителя Сторона обязана в течение 3 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
17.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, указанные в настоящем Соглашении документы представляются Инвестором в Министерство по месту его нахождения на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: ______________________________________________.
17.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в двухдневный срок со дня таких изменений.
17.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.5. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его неотъемлемыми частями и обязательны для Сторон.
17.6. Настоящее Соглашение вступает в силу (считается заключенным) со дня согласования Сторонами Базового плана, за исключением положений настоящего Соглашения, регулирующих обязательства Сторон по вопросу согласования Базового плана, а также обязательства Сторон, возникновение которых предусмотрено до начала процедуры согласования Базового плана. Указанные положения вступают в силу со дня подписания настоящего Соглашения.
17.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 18. Приложения к Соглашению
18.1. Приложение 1. Технические требования по проектированию и строительству объекта (форма).
18.2. Приложение 2. График финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта (форма).
18.3. Приложение 3. График финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта (форма).
18.4. Приложение 4. Базовый план (форма).
18.5. Приложение 5. Задание на проектирование объекта (форма).
18.6. Приложение 6. Сетевой график строительства объекта (форма).
18.7. Приложение 7. Сведения о юридическом лице (форма).
Статья 19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство целевых программ Республики Мордовия
Инвестор
430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 35 ИНН 1326224287 КПП 132601001 р/счет 40201810900000000006 в ГРКЦ НБ РМ Банка России г. Саранск БИК 048952001
Заместитель Председателя
Правительства - Министр целевых программ
Республики Мордовия
____________________ А.Н.Меркушкин ________________/_______________/
Приложение 1
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
Технические требования
по проектированию и строительству объекта
____________________________________________
(наименование)
1
Наименование объекта проектирования и строительства
2
Требования к разработке и согласованию задания на проектирование
3
Требования к проектной организации
4
Потребность в инженерных изысканиях
5
Требования к составу и оформлению проектной документации
6
Требования к техническим решениям
7
Срок утверждения проектной документации
8
Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации
9
Требования по проведению государственной экспертизы
10
Особые условия проектирования, строительства и эксплуатации
11
Требования к строительной организации
12
Срок ввода объекта в эксплуатацию
13
Условия ввода в эксплуатацию
Министерство целевых программ Республики Мордовия:
_________________/___________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 200__ г.
М.П.
Приложение 2
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
График
финансирования и освоения
капитальных вложений на проектирование объекта
_____________________________________________
(наименование)
(тыс. руб.)
Период
Объем освоения капитальных вложений на проектирование
Объем финансирования
всего
в том числе НДС
1
2
3
4
2014
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2015
расшифровка по месяцам
2016
расшифровка по месяцам
2017
расшифровка по месяцам
2018
расшифровка по месяцам
ИТОГО
Инвестор:
Руководитель или заместитель руководителя
________________/_______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
График
финансирования и освоения
капитальных вложений на строительство объекта
____________________________________________________
(наименование)
Период
Объем освоения капитальных вложений
Объем финансирования
всего
в том числе
всего
в том числе
приобретение материально-технических ресурсов
строительно-монтажные работы
прочие затраты
приобретение материально-технических ресурсов
строительно-монтажные работы
прочие затраты
всего
в том числе НДС
всего
в том числе НДС
всего
в том числе НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2015
расшифровка по месяцам
2016
расшифровка по месяцам
2017
расшифровка по месяцам
2018
расшифровка по месяцам
ИТОГО
Инвестор:
Руководитель или заместитель руководителя
________________/_______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 4
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
Базовый план
Объект: _____________________________________
(наименование)
1. Базовый план
N
Наименование работы
Начало
Окончание
1.
Проектирование
1.1.
Заключение договора на проектирование
1.2.
Разработка проектной документации
1.2.1.
Эскизный проект (архитектурно-планировочное решение)
1.2.2.
Инженерно-геологические изыскания
1.2.3.
Разработка разделов и чертежей проектной документации
1.3.
Приемка проектной документации
1.4.
Представление проектной документации в Министерство на согласование
1.5.
Проведение государственной экологической экспертизы
1.6
Проведение государственной экспертизы
1.7.
Утверждение проектной документации
2.
Разработка рабочей документации
3.
Строительно-монтажные работы
3.1.
Получение разрешения на строительство
3.2.
Заключение договора на строительство объекта
3.3.
Подготовительные работы
3.4.
Основные строительно-монтажные работы
3.5.
Ввод объекта в эксплуатацию
3.5.1.
Комплексное опробование
3.5.2.
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
2. Информация по взаимосвязанным объектам (справочно)
N
Тип взаимосвязанного объекта
Название взаимосвязанного объекта, номер по Программе/Перечню
Дата получения положительного заключения ГГЭ
Дата начала строительно-монтажных работ
Ввод объекта в эксплуатацию
1.
Подъездные дороги, мосты
2.
Электроснабжение
3.
Водоснабжение
4.
Канализация
5.
Газификация/ отопление
6.
Связь и сигнализация
7.
Здания и сооружения
8.
Иные
Согласовано:
Министерство целевых программ Инвестор:
Республики Мордовия:
Руководитель или заместитель руководителя
_________/_____________________ _________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение 5
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Министерство целевых программ Инвестор
Республики Мордовия
_______________________________ ________________________________
(должность) (должность)
_________/_____________________ _________/_____________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 200__ г. "___" ________________ 200__ г.
М.П. М.П.
Задание на проектирование объекта
ЗП - ______________________
1
Наименование проектируемого объекта
2
Географическое положение объекта
3
Требования к проектной организации
4
Вид строительства
5
Перечень нормативных актов Российской Федерации, Республики Мордовия и нормативных документов FIFA, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
6
Материалы, представляемые в Министерство
7
Требования к составу и оформлению проектной документации
8
Потребность в инженерных изысканиях
9
Требования по вариантной подготовке
10
Основные технико-экономические показатели объекта проектирования
11
Требования к техническим решениям
12
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
13
Требования к режиму безопасности и гигиене труда
14
Требования к составу природоохранного раздела
15
Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
16
Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
17
Требования к разработке сметной документации
18
Состав демонстрационных материалов
19
Срок выдачи проектной документации
20
Срок выдачи документации по отбору
21
Требования по проведению государственной экспертизы
22
Количество экземпляров проектной документации
23
Особые условия строительства
24
Выделение этапов строительства
25
Срок ввода объекта в эксплуатацию
Разработчик задания: _________/_____________________/
Наименование организации (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 200__ г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Проектировщик _________/_____________________/
наименование организации (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 200__ г.
М.П.
Приложение 6
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
Сетевой график строительства объекта
________________________________________
(наименование)
N
Наименование самостоятельных объектов, входящих в состав объекта
Наименование этапов по видам работ, конструктивным элементам
Ед. из-мер.
Кол-во
Объем работе процентах
Стоимость этапа (тыс. руб)
Сроки исполнения
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Согласовано:
Министерство целевых программ Инвестор:
Республики Мордовия:
_________/_____________________ _________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение 7
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
объект ____________________________
(наименование)
Сведения о юридическом лице
1.
Вид выполняемых работ (услуг)
2.
Полное наименование на русском языке
3.
Сокращенное наименование на русском языке
4.
Полное наименование на иностранном языке
5.
Сокращенное наименование на иностранном языке
6.
Организационно-правовая форма
7.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ КПП)
8.
Код иностранной организации
9.
Код ОКПО
10.
Сведения о государственной регистрации:
10.1.
- дата регистрации
10.2.
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
10.3.
- наименование регистрирующего органа
10.4.
- место регистрации
11.
Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года:
11.1.
- дата регистрации
11.2.
- регистрационный номер
11.3.
- наименование регистрирующего органа
12.
Адрес местонахождения
13.
Почтовый адрес
14.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
15.
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)
16.
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
17.
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
18.
Номера контактных телефонов
19.
Номера факсов
20.
Адрес электронной почты
Инвестор:
Руководитель или заместитель руководителя
____________/______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Примечание: к заполняемой форме прилагаются следующие документы:
1) Копии форм № 1 "Бухгалтерский баланс" и форм № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за последние три финансовых года и за последний отчетный период с отметками налогового органа и копии приложений аудиторских заключений (в случае проведения аудита).
2) Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества МС ИСО 9001.
3) Справка налогового органа об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, а в случае если такая задолженность согласно справке имеется - документы, подтверждающие ее оспаривание (срок с даты выдачи справки не более 3-х месяцев).
4) Гарантийное письмо, подписанное соисполнителем, подтверждающее, что в отношении соисполнителя не проводятся процедуры банкротства или ликвидации и что его деятельность не приостановлена (срок с даты подписания письма не более 1-го месяца).
5) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6) Нотариально заверенные копии учредительных документов соисполнителя (учредительный договор, устав).
7) Заверенная организацией копия выписки из ЕГРЮЛ (срок с даты выдачи выписки не более 3-х месяцев).
8) Заверенные организацией решение о назначении руководителя.
9) Карточка с образцами подписи и печати.
10) Перечень аффилированных лиц, признаваемых в качестве таковых действующим законодательством Российской Федерации.
11) Нотариально заверенные копии лицензий на инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности, проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 г. № 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИНАНСИРУЮЩИХ ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ
СВОИХ СРЕДСТВ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Во исполнение Порядка определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, (приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июля 2014 г. № 349) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по отбору юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя
Правительства - Министр целевых программ
Республики Мордовия
А.Н.МЕРКУШКИН
Утверждена
приказом заместителя Председателя
Правительства Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ
Документация по отбору - комплект документов, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках предмета отбора, условиях и процедуре проведения отбора, требованиях к участникам отбора, заявке.
1. Информационное сообщение о проведении открытого отбора юридического лица на право заключения инвестиционного соглашения об организации строительства объектов.
2. Инструкция по подготовке документации по отбору.
3. Основание для признания отбора несостоявшимся.
4. Технические требования по проектированию и строительства объекта.
5. Схема межевания территории (не приводится).
6. Методика оценки предложений.
7. Форма инвестиционного соглашения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
"ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ"
(I КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ -
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" (II КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК",
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЧНОГО
ТИПА "ТАВЛА", КАТЕГОРИЯ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ",
680 НОМЕРОВ"
1. Организатор: Министерство целевых программ Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314.
2. Форма проведения конкурентной процедуры: открытый отбор.
3. Предмет конкурса: право заключения инвестиционного соглашения об организации проектирования и строительства объектов "Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (I комплекс зданий), г. Саранск", "Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (II комплекс зданий), г. Саранск", "Строительство жилого комплекса гостиничного типа "Тавла", категория "две звезды", 680 номеров" (далее - Объекты), в порядке и в сроки, указанные в информационном сообщении и документации об отборе.
4. Основания для проведения открытого отбора:
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу";
Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349), в том числе Порядок определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Приложение № 4);
4. Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств Победителя отбора. Возможные формы государственной поддержки:
а) субсидии на возмещение затрат, связанных с проектно-изыскательскими работами по строительству средств размещения;
б) субсидии на возмещение затрат, связанных с инженерной подготовкой (отсыпкой) территории для размещения объектов инфраструктуры и (или) со строительством внеплощадочных инженерных сетей, обеспечивающих функционирование указанных объектов.
Субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349 "О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
5. Место приема заявок на участие в отборе (далее - заявок): заявки подаются по адресу: Российская Федерация, 430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314 (для оформления пропуска в здание при себе необходимо иметь паспорт), по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). В случае отправления заявки по почте, дата и время подачи заявки определяются по дате и времени доставки заявки в адрес организатора отбора. Порядок оформления и предоставления заявок указан в документации по отбору.
6. Дата и время начала приема заявок: "12" августа 2014 года с 09:00 по московскому времени.
7. Дата и время завершения приема заявок: "27" августа 2014 года в 15:00 по московскому времени.
8. Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками: "27" августа 2014 года в 16:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314. Участникам отбора и их представителям необходимо заранее (не позднее чем за один рабочий день) письменно сообщить Организатору о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками для оформления пропуска. В письме сообщается ФИО и паспортные данные такого участника отбора или его представителя. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь доверенность.
9. Дата и время начала приема предложений: "28" августа 2014 года с 09:00 по московскому времени.
10. Дата и время завершения приема предложений: "30" августа 2014 года в 15:00 по московскому времени.
11. Дата, время, место вскрытия конвертов с предложениями: "30" августа 2014 года в 16:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 35, каб. 314. Участникам отбора и их представителям необходимо заранее (не позднее чем за один рабочий день) письменно сообщить Организатору о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками для оформления пропуска. В письме сообщается ФИО и паспортные данные такого участника отбора или его представителя. При себе необходимо иметь паспорт, представителям необходимо иметь доверенность.
12. Контактные лица:
По вопросам реализации инвестиционного проекта обращаться к первому заместителю Министра целевых программ Республики Мордовия, тел. (8342) 32-81-16, e-mail: nzlatorunskiy@e-mordovia.ru
По вопросам подготовки заявки:
- начальник юридического отдела Границына Оксана Борисовна, т. (8342) 32-81-16, e-mail: o.granicyna@e-mordovia.ru.
10. Информация о сроках реализации инвестиционного проекта: комплекс объектов должен быть в полном объеме введен в эксплуатацию в срок до октября 2017 г., возможен ввод в эксплуатацию очередями строительства.
11. Сведения о минимальной цене проекта: 3,6 млрд. рублей
12. Требования к участнику отбора:
Заявитель должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
наличие регистрации, осуществленной в установленном порядке в стране регистрации;
наличие согласия уполномоченного органа юридического лица на участие в конкурсном отборе;
не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
отсутствие начатой и (или) осуществленной в отношении него процедуры моратория, приостановления платежей или иной аналогичной процедуры, введенной за последние 5 (пять) лет;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей, а также просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие просроченной задолженности лиц, зарегистрированных в установленном порядке за пределами Российской Федерации, перед бюджетом любого публичного образования по месту такой регистрации в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие принятого в отношении Заявителя решения о приостановлении его деятельности в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательства иностранного государства, в котором зарегистрирован Заявитель;
отсутствие лишения права на участие в предоставлении товаров (работ, услуг) по государственному или муниципальному заказу.
Заявитель должен соответствовать следующим специальным требованиям:
наличие опыта в реализации аналогичных проектов в количестве не менее одного у заявителя и/или у привлекаемых заявителем к реализации проекта подрядчиков;
наличие у заявителя документального подтверждения со стороны кредитных организаций о готовности предоставить финансирование той доли стоимости инвестиционного проекта, которая не обеспечена собственными средствами заявителя;
наличие ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых) возможностей для реализации проекта.
Отбор состоит из следующих этапов:
1) опубликование информационного сообщения о проведении отбора;
2) подача заявок на участие в отборе;
3) предварительный отбор;
4) подача предложений;
5) рассмотрение, оценка предложений и определение победителя отбора;
6) проведение переговоров и заключение соглашения;
Существенные условия отбора изложены в документации по отбору, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему информационному сообщению.
Информационное сообщение о проведении отбора размещается на сайте Министерства целевых программ Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://msp.e-mordovia.ru и публикуется в газете "Известия Мордовии". Документация по отбору размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://msp.e-mordovia.ru, а также может быть получена при предоставлении электронного носителя уполномоченным представителем юридического лица, имеющим при себе оформленную в установленном порядке доверенность на получение документации. На бумажном носителе документация по отбору не предоставляется.
Все заявки, поданные после установленного срока, не рассматриваются.
Организатор отбора вправе внести изменения в информационное сообщение не позднее чем за 5 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
Изменение предмета отбора не допускается. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в информационное сообщение, такие изменения размещаются организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://msp.e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
Если внесенные изменения не приводят к необходимости изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок не продлевается. В случае если изменения, внесенные в информационное сообщение, влекут необходимость изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок должен быть продлен не менее чем на семь рабочих дней.
Организатор отбора вправе принять решение об отказе от проведения отбора не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения отбора, информационное сообщение об отказе от проведения отбора размещается организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
Приложения (размещены на сайте http://msp.e-mordovia.ru):
1. Инструкция по подготовке документации по отбору.
2. Методика оценки предложений.
3. Технические требования по проектированию и строительству
4. Схема межевания территории.
5. Основание для признания отбора несостоявшимся.
6. Форма инвестиционного соглашения.
Утверждена
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТБОРУ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с "Порядком определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия" (Приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349).
2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
документация по отбору - комплект документов, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках предмета отбора, условиях и процедуре проведения отбора, требованиях к участникам отбора, заявке;
предварительный отбор - процедура отбора юридических лиц, начинающаяся со дня вскрытия конвертов с заявками и заканчивающаяся в дату предварительного отбора;
заявка на участие в отборе, заявка - пакет документов, представляемый заявителем для участия в предварительном отборе в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
предложение - комплект документов, представленных участником отбора в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
информационное сообщение - сообщение о проведении открытого отбора, размещенное на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовано в печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов Республики Мордовия - "Известия Мордовии", содержащее информацию о проводимом отборе в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией;
комиссия по определению юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (далее - отборочная комиссия) - коллегиальный орган в целях осуществления процедур отбора в соответствии с настоящей Инструкцией;
объект - объект инфраструктуры, предназначенный для подготовки и проведения спортивных соревнований (в том числе тренировочные базы), а также необходимые для осуществления мероприятий объекты социальной, транспортной, инженерной и иных инфраструктур, включенные в Республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, финансирование которых предусмотрено за счет средств внебюджетных источников;
мероприятие - мероприятие, необходимое для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в городе Саранске;
организатор отбора - Министерство целевых программ Республики Мордовия;
отбор - конкурсная процедура выбора юридического лица, финансирующего полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, способного наилучшим образом обеспечить финансирование и организацию строительства объекта (реализацию мероприятия);
предмет отбора - организация финансирования и строительства объекта (реализация мероприятия);
участник отбора/заявитель - юридическое лицо, претендующее на участие в отборе и подавшее заявку. Участником отбора может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала;
заявитель, прошедший предварительный отбор - заявитель, в отношении которого по результатам предварительного отбора принято решение о признании заявителя прошедшим предварительный отбор;
единственный участник отбора - участник отбора, подавший на момент окончания срока подачи заявок на участие в отборе единственную заявку и допущенный к участию в отборе, или участник отбора, единственный допущенный к участию в отборе после отстранения от участия в отборе иных участников отбора;
второй участник отбора - участник отбора, предложению которого по результатам оценки присвоен второй по величине итоговый балл;
победитель отбора - участник отбора, предложение которого по результатам оценки присвоен наивысший балл;
потенциальный инвестор - участник отбора, с которым заключается Инвестиционное соглашение, а именно, в зависимости от обстоятельств, одно из следующих лиц: победитель отбора, второй участник или, если отбор признан несостоявшимся, единственный участник;
инвестор - юридическое лицо, заключившее по результатам отбора Инвестиционное соглашение в качестве стороны, принимающей на себя обязательство по реализации инвестиционного проекта;
Инвестиционное соглашение - заключаемое между Министерством целевых программ Республики Мордовия и инвестором соглашение, регламентирующее порядок реализации и финансирования проекта.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА
3. Заявитель может подать только одну заявку.
При этом каждый заявитель должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
наличие регистрации, осуществленной в установленном порядке в стране регистрации;
наличие согласия уполномоченного органа юридического лица на участие в конкурсном отборе;
не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
отсутствие начатой и (или) осуществленной в отношении него процедуры моратория, приостановления платежей или иной аналогичной процедуры, введенной за последние 5 (пять) лет;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей, а также просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие просроченной задолженности лиц, зарегистрированных в установленном порядке за пределами Российской Федерации, перед бюджетом любого публичного образования по месту такой регистрации в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего отчетного периода;
отсутствие принятого в отношении Заявителя решения о приостановлении его деятельности в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательства иностранного государства, в котором зарегистрирован Заявитель;
отсутствие лишения права на участие в предоставлении товаров (работ, услуг) по государственному или муниципальному заказу.
4. Заявитель должен соответствовать следующим специальным требованиям предварительного отбора:
наличие опыта в реализации аналогичных проектов в количестве не менее одного у заявителя и/или у привлекаемых заявителем к реализации проекта подрядчиков;
наличие у заявителя документального подтверждения со стороны кредитных организаций о готовности предоставить финансирование той доли стоимости инвестиционного проекта, которая не обеспечена собственными средствами заявителя;
наличие ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых) возможностей для реализации проекта;
5. Требования, указанные в настоящем разделе, предъявляются равным образом ко всем участникам отбора и отражаются в информационном сообщении.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
6. Отбор состоит из следующих этапов:
1) опубликование сообщения о проведении отбора.
Организатор отбора обеспечивает опубликование сообщения о проведении отбора.
Сообщение о проведении отбора должно содержать информацию о графике проведения отбора, минимальной цене проекта, а также иные сведения, определенные организатором отбора;
2) подача заявок на участие в отборе.
Лица, желающие принять участие в отборе, подают организатору отбора заявки на участие в отборе, составленные в соответствии с положениями главы 6 настоящей Инструкции, в течение срока, определенного в информационном сообщении, который не может составлять менее 15 дней со дня размещения информационного сообщения.
В случае если на момент окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки, организатор отбора вправе продлить срок подачи заявок или признать отбор несостоявшимся;
3) предварительный отбор.
Отборочная комиссия, рассматривая сведения, содержащиеся в заявках на участие в отборе:
1. устанавливает:
- соответствие заявок критериям отбора, предусмотренным Порядком определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия" (Приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.07.2014 № 349);
- соответствие заявок требованиям, указанным в главе 6 настоящей Инструкции;
- соответствие лиц, желающих принять участие в отборе, требованиям к участникам отбора, указанным в главе 2 настоящей Инструкции.
2. оценивает и сопоставляет заявки. Оценка проводится на предмет соответствия следующим показателям Технических требований:
сроки (периоды) реализации проекта;
минимальная цена проекта;
количество предлагаемого номерного фонда.
По результатам предварительного отбора определяются заявители, прошедшие предварительный отбор;
4) подача предложений.
Заявители, прошедшие предварительный отбор, получают право на подачу предложений.
Организатор отбора имеет право проводить встречи с заявителями, прошедшими предварительный отбор, с целью обсуждения вопросов, связанных с подготовкой окончательных редакций предложений;
5) рассмотрение, оценка предложений и определение победителя отбора;
6) проведение переговоров и заключение соглашения.
После определения победителя отбора организатор отбора проводит переговоры с Потенциальным инвестором в целях согласования условий Инвестиционного соглашения в соответствии с настоящей Инструкцией.
Правительство Республики Мордовия и потенциальный инвестор заключают Инвестиционное соглашение в соответствии с настоящей Инструкцией.
Глава 4. ОТКАЗ ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОТ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
7. Организатор отбора вправе принять решение об отказе от проведения отбора не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
8. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения отбора, информационное сообщение об отказе от проведения отбора размещается организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
9. Возврат заявок и обеспечение заявок в случае отказа от проведения отбора осуществляются в соответствии с настоящей Инструкцией.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
10. Организатор отбора вправе внести изменения в документацию по отбору не позднее чем за 5 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок.
Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в документацию по отбору, такие изменения размещаются организатором отбора на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В тот же срок организатор отбора извещает о принятом решении всех участников отбора, подавших заявки на день принятия указанного решения.
Если внесенные изменения не приводят к необходимости изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок не продлевается. В случае если изменения, внесенные в документацию по отбору, влекут необходимость изменения участниками отбора заявок, срок подачи заявок должен быть продлен не менее чем на семь рабочих дней.
Глава 6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
11. Для участия в отборе участник отбора подает заявку по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
12. Заявки подаются в порядке, указанном в информационном сообщении, с сопроводительным письмом на имя председателя отборочной комиссии и регистрируются секретарем комиссии.
13. Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, должны быть составлены на русском языке. Заявка и документы, представленные на иностранном языке, не рассматриваются.
Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, по усмотрению заявителя могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для организатора отбора и комиссии имеют заявка и документы, имеющие отношение к заявке, на русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный подписью уполномоченного лица заявителя.
14. Заявка подается уполномоченным представителем заявителя, полномочия которого оформлены доверенностью.
15. Участник отбора может представить только одну заявку по предмету отбора. Участник отбора, представивший более одной заявки по предмету отбора, не допускается к участию в отборе.
16. В составе заявки должны быть представлены документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными документацией по отбору и информационным сообщением.
Если иное не вытекает из настоящей Инструкции, все документы, составляющие заявку:
исходящие от заявителя, должны быть подписаны (заверены) подписью уполномоченного лица заявителя и скреплены печатью последнего (при ее наличии);
исходящие от третьих лиц, должны быть представлены в виде оригинала либо копии, которая заверена подписью уполномоченного лица заявителя либо нотариально, а также скреплена печатью заявителя (при ее наличии).
17. Участник отбора, подавший заявку, вправе до окончания срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении, отозвать свою заявку и прекратить свое участие в отборе путем направления организатору отбора уведомления в письменной форме об отзыве заявки.
18. Все представляемые в составе заявки документы и материалы должны содержать сведения по состоянию на дату, не более чем на 60 дней предшествующую дню подачи заявки, за исключением документов бухгалтерской отчетности, представляемых по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи заявки.
19. В составе заявки представляются следующие документы:
сведения о фирменном наименовании (наименовании) юридического лица - участника конкурсного отбора, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа на участие Инвестора в конкурсном отборе;
нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми приложениями и изменениями, документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов потенциального инвестора, главного бухгалтера, образцов подписей указанных лиц и оттиск печати, документов, подтверждающих внесение записи о потенциальном инвесторе как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
аннотация к бизнес-плану инвестиционного проекта;
бизнес-план инвестиционного проекта с оценкой финансовой, бюджетной и экономической эффективности реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта;
документы, подтверждающие необходимость и размеры капитальных затрат по проекту;
бухгалтерская отчетность за предыдущий и текущий годы с приложением аудиторского заключения, а также документы, подтверждающие отсутствие возбужденного в отношении инвестора дела о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организатор отбора самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций (заявитель вправе представить вышеуказанные документы самостоятельно).
20. Все листы заявки нумеруются и прошиваются, скрепляются подписью уполномоченного лица и печатью (при ее наличии) заявителя.
Глава 7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЯВКИ
21. Поданная участником отбора заявка подлежит возврату (без вскрытия и (или) рассмотрения) в следующих случаях:
принятие организатором отбора решения об отказе от проведения отбора;
принятие отборочной комиссией решения об отказе в рассмотрении заявки в связи с представлением участником отбора более одной заявки;
регистрация заявки, представленной участником отбора и (или) полученной организатором отбора по почте, произведена после окончания срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении;
получение от участника отбора до окончания срока подачи заявок, указанного в информационном сообщении, уведомления об отказе от участия в отборе.
22. В случаях, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции, организатор отбора не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, являющегося основанием для возврата заявки, направляет участнику отбора соответствующее уведомление.
23. Возврат заявки осуществляется при предъявлении доверенности на право получения заявки.
Глава 8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
24. Порядок, место и срок подачи предложений.
1) предложения по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции представляются заявителями, прошедшими предварительный отбор (непосредственно или по почте заказным письмом), организатору отбора в течение срока, определенного в информационном сообщении, в запечатанных конвертах по адресу: 430002, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 35-314, не позднее 15.00 даты подачи предложений, определенной в информационном сообщении;
2) представленное предложение подлежит регистрации организатором отбора под порядковым номером с указанием даты и точного времени (часы и минуты) поступления предложения;
3) на копии сопроводительного письма к предложению заявителя, прошедшему предварительный отбор (передаваемой заявителю, прошедшему предварительный отбор), организатором отбора делается отметка о дате и времени поступления предложения с указанием порядкового номера этого предложения;
4) предложения, представленные после 15.00 даты подачи предложений, не принимаются. Конверт с предложением, представленным после даты подачи предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю, прошедшему предварительный отбор.
25. Требования к предложению и его оформлению:
1) предложение должно соответствовать следующим требованиям:
заявитель, прошедший предварительный отбор, может подать только одно предложение;
предложения, включая все подтверждающие документы, должны быть предоставлены на русском языке. Если любое предложение и (или) любые подтверждающие документы первоначально излагались на любом иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык и перевод должен быть надлежащим образом заверен уполномоченным лицом заявителя, прошедшего предварительный отбор, или по выбору заявителя, прошедшего предварительный отбор, в нотариальном порядке. Организатор отбора и отборочная комиссия имеют право проверить соответствие перевода, например, потребовав от участника отбора представить подтверждение соответствия перевода, выданное переводчиком, официально уполномоченным заверять переводы.
Русский текст предложения и все подтверждающие документы будут представлять собой официальное предложение. В случае какого-либо расхождения между русской версией и версией предложения и (или) подтверждающих документов на иностранном языке, русская версия будет иметь преимущественную силу.
При этом в случае, если такое расхождение обнаружено в отношении документов, первоначально подготовленных на иностранном языке иными лицами, чем заявитель, прошедший предварительный отбор, и верность перевода таких документов не была заверена в нотариальном порядке, то организатор отбора и отборочная комиссия вправе по своему усмотрению принять во внимание оригинальный текст документа на иностранном языке либо не принимать такой документ во внимание, то есть считать такой документ не представленным;
2) каждый из документов, входящих в состав предложения (оригинал или копия), должен быть подписан (заверен) уполномоченным лицом заявителя, прошедшего предварительный отбор, и скреплен печатью заявителя, прошедшего предварительный отбор (при ее наличии).
Использование факсимиле не допускается;
3) сведения, содержащиеся в документах, должны быть представлены в печатной форме. В представленных документах не допускаются подчистки, приписки и иные не оговоренные в них исправления;
4) в случае, если предоставляемые заявителем, прошедшим предварительный отбор, документы составлены, выданы или удостоверены по установленной форме государственными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, заявителем, прошедшим предварительный отбор, представляются оригиналы или копии таких документов, удостоверенные его подписью и печатью (при ее наличии);
5) документы, входящие в состав оригинала предложения, предоставляются в форме оригинала или копий, удостоверенных подписью и печатью (при ее наличии) заявителя, прошедшего отбор. При этом организатор отбора и отборочная комиссия оставляет за собой право проверить подлинность документов, представленных согласно требованиям настоящей Инструкции в виде заверенных копий;
6) каждое предложение представляется в комплекте из одного оригинала и одной копии, при этом оригинал и копия должны находиться в отдельных конвертах (коробках).
Далее по тексту данные конверты (коробки) будут именоваться "Конверт с оригиналом предложения" и "Конверт с копией предложения" соответственно;
7) в Конверте с оригиналом предложения и Конверте с копией предложения должны находиться:
описание технических аспектов проекта и предлагаемого технического решения (обоснование выбора технического решения, его преимуществ перед другими потенциально возможными решениями, примеры других проектов, где такое решение было удачно использовано. Описание всех технических рисков проекта на этапе строительства и эксплуатации и способов, с помощью которых такие риски будут закрыты (смягчены) (например, за счет привлечения опытного строительного подрядчика, за счет предоставления строителем финансовых гарантий качества и др.);
описание полных проектных затрат, включая капитальные затраты и все расходы, связанные с финансированием и подготовкой проекта (отражение капитальных затрат, включающих все затраты, необходимые для реализации проекта и его ввода в эксплуатацию, с подтвержденными предварительными ценовыми предложениями от поставщиков (подрядчиков). Прочие проектные расходы могут включать проценты по кредитам на стадии строительства, оплату привлеченных консультантов и проектировщиков, затраты, обусловленные заключенными контрактами (связанные с приобретением прав на землю или лицензии), а также прочие согласованные затраты);
описание источников финансирования проектных затрат (представление перечня всех источников финансирования проектных затрат с указанием: наименования банка, другого источника финансирования; наименования валюты и объема средств по источникам финансирования; срока и графика погашения облигационных займов и (или) кредитов; стоимости, срока и других основных условий обеспечения обязательств с приложением документов о намерении заключить кредитные соглашения);
описание расходов на строительство (описание основных условий планируемых к заключению строительных контрактов, представление таблицы планируемых расходов, анализ ключевых строительных рисков и путей их смягчения, описание опыта привлекаемых подрядчиков, условий проведения конкурса по их отбору (если таковой проводился);
описание технических характеристик проекта, связанных с воздействием на окружающую среду и соответствующих требованиям как регионального, так и федерального законодательства об охране окружающей среды (перечисление экологических преимуществ реализации проекта и экологических рисков проекта с указанием мероприятий, направленных на управление такими рисками и на их снижение. Детальное отражение преимуществ и рисков в оценке воздействия проекта на окружающую среду, соответствующей как российским, так и международным критериям и проводимой организацией, имеющей опыт подобных исследований);
социальная значимость проекта, в том числе создание новых рабочих мест и т.п. (обоснование положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта (создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и при эксплуатации объекта), улучшение экологической обстановки в регионе в результате реализации проекта, введение новых современных и более экономичных технологий, улучшение качества жизни (например, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, если такое улучшение косвенно связано с реализацией проекта);
информация об основных лицензиях и разрешениях, необходимых инвестору для реализации проекта (включая как строительство, так и последующую эксплуатацию (с указанием сроков действия лицензий и разрешений, связанных с состоянием процессов их продления, а также рисков и смягчающих факторов, связанных с ситуациями, когда такие лицензии и разрешения либо не будут получены, либо не будут продлены в ожидаемый срок);
описание стратегии по приобретению основных составляющих производства (товаров, сырья, материалов, услуг) с указанием объемов и цен, прочих основных условий планируемых к заключению долгосрочных договоров купли-продажи товаров и предоставления услуг, описание планируемых основных поставщиков сырья и материалов, анализ рисков монопольного поведения таких поставщиков, путей уменьшения зависимости проекта от поставщиков, рисков, связанных с невыполнением ими обязательств по поставкам, и способов их уменьшения;
изложение истории выполнения контрактов по поставкам в прошлом по каждому поставщику (вне зависимости от объема заключенных контрактов представляются детальные прогнозы развития цен на основные поставляемые материалы (сырье, услуги);
описание валютных и процентных рисков (изложение стратегии инвестора по хеджированию валютных и процентных рисков на всех этапах проекта, включая риски в отношении основных заключенных кредитных соглашений, договоров купли-продажи, строительных подрядов, контрактов на обслуживание и ремонт);
документ (документы), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, при подаче предложения (включая полномочия по подписанию от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, документов, входящих в состав предложения);
опись документов, включенных в предложение, с указанием количества страниц каждого документа в составе предложения;
8) вместе с Конвертом с оригиналом предложения представляются сопроводительное письмо к предложению, а также документ (документы), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, при подаче предложения;
9) оригинал предложения помечается надписью "Оригинал", а копия предложения - надписью "Копия". В случае расхождений между оригиналом и копией предложения оригинал имеет преимущество;
10) на Конверте с оригиналом предложения и Конверте с копией предложения:
делается надпись "Оригинал" или "Копия" соответственно;
должны быть указаны наименование, место нахождения и почтовый адрес заявителя, прошедшего предварительный отбор;
на местах склейки должны быть проставлены подпись уполномоченного лица Заявителя, прошедшего предварительный отбор, и печать заявителя, прошедшего предварительный отбор (при ее наличии);
11) организатор отбора и отборочная комиссия вправе без ограничений использовать информацию, содержащуюся в предложении, для целей, рассмотрения и оценки предложений в соответствии с настоящим Порядком.
26. В качестве предложений рассматриваются только полные, надлежащим образом оформленные в соответствии с настоящим Порядком комплекты документов.
Отборочная комиссия не рассматривает документы, не соответствующие требованиям настоящей Инструкции (в существенных отношениях), независимо от их названия или назначения и возвращает такие документы подавшим их лицам в течение 30 рабочих дней после даты подачи предложения.
Глава 9. ПОРЯДОК ОТЗЫВА И ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
27. Любой заявитель, прошедший предварительный отбор, вправе отозвать свое предложение или внести в него изменения в любое время до даты подачи предложений.
28. Изменение в предложение должно быть подготовлено, оформлено и подано в порядке, предусмотренном для подачи предложений.
Глава 10. РАССМОТРЕНИЕ,
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
29. Отборочная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление предложений в целях определения победителя открытого отбора в соответствии с требованиями документации по отбору.
30. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления предложений составляет не более 20 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями.
31. Вскрытие конвертов с предложениями производится в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям конкурсной документации. Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями. Вскрытие конвертов оформляется протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами отборочной комиссии, утверждаемым председателем отборочной комиссии и размещаемым на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
32. В случае, если предложение не соответствует требованиям конкурсной документации, его оценка и сопоставление отборочной комиссией не осуществляется.
33. Организатор отбора обязан в течение 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления предложений довести до сведения участника решение отборочной комиссии по его предложению, отправив ему решение в отношении его заявки заказным письмом по адресу, указанному в заявке.
Глава 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТБОРА
34. Предложения, соответствующие требованиям настоящей Инструкции, будут сравниваться отборочной комиссией по величине итогового балла, определенного в соответствии с требованиями, предусмотренными документацией по отбору.
35. Победителем отбора признается лицо, чье предложение имеет наивысший итоговый балл.
36. В случае наличия двух или более предложений с одинаковым итоговым баллом победителем отбора будет тот, чье предложение было представлено раньше других.
37. По итогам рассмотрения предложений комиссия составляет протокол об итогах отбора, который включает:
результаты рассмотрения и оценки каждого предложения (с указанием итогового балла, присвоенного каждому предложению);
указание на участников отбора, признанных победителем отбора и вторым участником.
38. Протокол об итогах отбора подлежит раскрытию на официальном сайте организатора отбора (http://e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней со дня составления протокола об итогах отбора. Участникам отбора могут направляться письменные уведомления о результатах рассмотрения предложений.
Глава 12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
39. С победителем отбора (единственным участником отбора) не позднее семи рабочих дней, следующих за днем подписания протокола итогового заседания отборочной комиссии, на условиях, содержащихся в документации по отбору, заявке, предложении победителя отбора (единственного участника отбора) должно быть подписано Инвестиционное соглашение.
40. Победитель отбора должен подписать согласованный текст Инвестиционного соглашения в течение 3 рабочих дней с момента его получения.
Обязательным условием Инвестиционного соглашения является наличие раздела об ответственности инвестора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, включая штрафные санкции за невыполнение сроков ввода в эксплуатацию и ненадлежащее качество объектов, иные нарушения условий соглашения, а также финансовые гарантии выполнения инвестором своих обязательств в установленные сроки.
41. Организатор отбора вправе принять решение о продлении срока подписания Инвестиционного соглашения с потенциальным инвестором в случаях, предусмотренных главой 13 настоящей Инструкции.
42. В случае уклонения победителя отбора от заключения Инвестиционного соглашения организатор отбора вправе заключить Инвестиционное соглашение с участником отбора, заявке которого присвоено второе место.
Порядок принятия решений о заключении дополнительных соглашений в иных случаях устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Мордовия.
Глава 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ ИЛИ ИНЫМ
НЕДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ УЧАСТНИКОМ
43. Организатор отбора заявляет о наступлении отказа соответствующего потенциального инвестора от заключения Инвестиционного соглашения, если:
от потенциального инвестора поступило письменное обращение об отказе от заключения Инвестиционного соглашения;
стороны в ходе переговоров не достигли соглашения по условиям Инвестиционного соглашения;
соответствующий потенциальный инвестор не подписал Инвестиционное соглашение в установленные сроки.
44. В случаях, предусмотренных пунктом 43 настоящей Инструкции, Инвестиционное соглашение может быть заключено:
со вторым участником - при невозможности заключения Инвестиционного соглашения с победителем отбора;
с иным не дисквалифицированным участником (следующим за вторым участником по величине итогового балла, определенного в соответствии с требованиями, предусмотренными документацией по отбору) - при невозможности заключения Инвестиционного соглашения со вторым участником.
45. При проведении переговоров и заключении Инвестиционного соглашения со вторым участником или иным недисквалифицированным участником применяются положения, предусмотренные настоящей Инструкции.
46. При невозможности заключения Инвестиционного соглашения в соответствии с пунктом 44 настоящей Инструкции по решению организатора отбора может быть проведен повторный отбор.
Приложение 1
к Инструкции по подготовке
документации по отбору
На бланке организации
В Министерство целевых программ
Республики Мордовия
дата, исх. номер
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по определению
юридических лиц, финансирующих полностью за счет
своих средств строительство объектов инфраструктуры
чемпионата мира по футболу 2018 года
на территории Республики Мордовия
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, _____________________
___________________________________________________________________________
(наименование претендента)
в лице ____________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
вышеуказанных документах, и, в случае победы, осуществлять ________________
__________________________________________________________ в соответствии с
условиями конкурса и нашего конкурсного предложения.
2. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на
себя обязательства подписать Инвестиционное соглашение в соответствии с
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовем в
нашем конкурсном предложении, в срок не позднее семи рабочих дней,
следующих за днем подписания протокола итогового заседания отборочной
комиссии.
3. Если наше конкурсное предложение будет лучшим после конкурсного
предложения победителя конкурса, то в случае отказа победителя конкурса от
подписания Инвестиционного соглашения, мы обязуемся подписать
Инвестиционное соглашение.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса нами
уполномочен ______________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон работника претендента)
5. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
Приложение:
1. Сведения о претенденте;
2. Дополнительная информация.
Должность _______________________ _____________/ФИО/_______________________
(подпись)
М.П.
"___" _________________ 2014 года
(дата заполнения)
Приложение 2
к Инструкции по подготовке
документации по отбору
Сведения о Претенденте
1.1. Полное наименование Претендента ______________________________________
1.2. Сокращенное наименование Претендента _________________________________
1.3. Адрес: _______________________________________________________________
1.4 Местонахождение офиса: ________________________________________________
(почтовый индекс, страна, область, город,
___________________________________________________________________________
улица, дом, офис)
1.5. Телефон: _____________________________________________________________
1.6. Телефакс _____________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты ______________________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации:
Регистрирующий орган ________________________________ Регистрационный номер
____________________________________ Дата регистрации ____________________.
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика
.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Общесоюзный классификатор "Отрасли народного хозяйства" (ОКОНХ) отменен
на территории РФ с 1 января 2003 года в связи с принятием и введением в
действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД).
------------------------------------------------------------------
1.10. Код ОКОНХ ________________________________
1.11. Код ОКПО _________________________________
1.12. Основной вид деятельности ___________________________________________
1.13. Численность работников _______________ чел., в том числе в г. Саранск
____________________ чел.
1.14. Банковские реквизиты _______________________________________________.
1.15. Настоящим дополнительно сообщаем, что:
1.16. Руководитель ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Должность _______________________ ____________ /ФИО/ ______________________
(подпись)
М.П.
"___" _________________ 2014 года
(дата заполнения)
Приложение 3
к Инструкции по подготовке
документации по отбору
На бланке организации
В Министерство целевых программ
Республики Мордовия
дата, исх. номер
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по определению юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, мы предлагаем осуществлять реализацию мероприятия на следующих условиях:
N
Условия
Подтверждающий документ
С условиями документации по отбору и проектом Инвестиционного соглашения) ознакомлен и согласен.
Должность _______________________ ____________ /ФИО/ ______________________
(подпись)
М.П.
"___" _________________ 2014 года
Утверждены
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
"ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ"
(I КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ -
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" (II КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК",
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЧНОГО
ТИПА "ТАВЛА", КАТЕГОРИЯ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ",
680 НОМЕРОВ" НЕСОСТОЯВШИМСЯ
Если до 15.00 даты подачи предложений представлено менее двух предложений или комиссией признано соответствующим требованиям настоящего Порядка менее двух предложений, отбор признается несостоявшимся.
Отборочная комиссия вправе рассмотреть представленное единственным участником отбора предложение, если оно соответствует требованиям настоящего Порядка. Инвестиционное соглашение может быть заключено с единственным участником в соответствии с настоящим Порядком.
О признании отбора несостоявшимся и определении единственного участника отборочной комиссией составляется протокол.
Утверждены
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
2018 ГОДА: "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "ТАВЛА"
ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ - ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ"
(I КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК", "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА "ТАВЛА" ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, КАТЕГОРИЯ "ТРИ -
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ" (II КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ), Г. САРАНСК",
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЧНОГО
ТИПА "ТАВЛА", КАТЕГОРИЯ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ", 680 НОМЕРОВ"
1
Наименование объекта проектирования и строительства
Строительство жилого комплекса "Тавла"
В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518, и Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450 комплекс мероприятия по проектированию и строительству объекта:
"Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (I комплекс зданий), г. Саранск",
"Строительство жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа, категория "три - четыре звезды" (II комплекс зданий), г. Саранск",
"Строительство жилого комплекса гостиничного типа "Тавла", категория "две звезды", 680 номеров"
Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска, второй микрорайон
1.1
Вид строительства
Новое строительство
1.2
Географическое положение объекта
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный улицами Севастопольская, Волгоградская и Красная
2
Требования к разработке и согласованию задания на проектирование
В соответствии с инвестиционным соглашением об организации проектирования и строительства объектов
2.1
Основание для проектирования
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с изменениями и дополнениями;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности";
- Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1333-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (далее - федеральная программа);
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы;
- Соглашение с принимающим городом между международной федерацией футбола (ФИФА), Автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018/2022" и Администрацией города Саранска об участии в организации и проведении Кубка Мира ФИФА 2018, Кубка Конфедераций ФИФА 2017 от 4 октября 2012 года (далее - Соглашение);
- Устав городского округа Саранск (утв. решением Саранского городского Совета депутатов от 23.12.2005 № 177;
- Правила благоустройства территории городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.07.2012 № 114);
- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию".
Приказ Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274 утратил силу с 1 июля 2010 года в связи с изданием приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, утвердившего новый Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.2
Состав проектных работ
1. Стадия Эскизный проект. Разработать не менее 3-х вариантов фасадов и планов этажей, генплан для согласования в порядке, предусмотренном настоящими Техническими требованиями.
2. Стадия Проектная документация (ПД). Согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию".
3. Стадия Рабочая документация:
Согласно ГОСТ 21.101-2009 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации:
- Основные комплекты рабочих чертежей;
- Спецификация оборудования, изделий и материалов;
4. Разработать дизайн-проект помещений в режиме FIFA (эксплуатация в качестве гостиничного комплекса в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года).
5. Проект переустройства или перепланировки помещений для перевода из нежилых в жилые (при необходимости).
6. В соответствии с Техническими условиями предусмотреть в проекте подводящие внешние сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и связи.
7. Предусмотреть в проекте подъездные автомобильные дороги.
8. Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом.
9. Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик.
10. ПОС разработать в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.
11. В составе ПОС:
- разработать раздел "Контроль качества строительства", который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений
- указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, согласно приказу Минрегиона России от 09 декабря 2008 г. № 274 (с детализацией до конкретных кодов, определяемых по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг, а в случаях, когда такие коды отсутствуют, - в соответствии с действующими нормативными документами (при их наличии).
9. Предусмотреть в проекте применение передовых строительных технологий, архитектурных решений и новейших строительных материалов.
10. Предусмотреть мероприятия по организации и осуществлению геотехнического мониторинга в соответствии с требованиями СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".
3
Требования к проектной организации
1. Наличие свидетельства о допуске, выданного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на работы по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства перечень которых утвержден Приказом Минрегионразвития России № 624 от 30.12.2009.
2. Наличие специалистов необходимой квалификации, имеющих опыт проектирования объектов, аналогичных указанным в настоящих Технических требованиях.
3. Наличие основного оборудования, необходимого для выполнения работ.
4
Потребность в инженерных изысканиях
В соответствии с действующим законодательством РФ, выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геофизических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями постановления Правительства № 20 от 19.01.2006. и СНиП 11-02-96.
5
Требования к составу и оформлению проектной документации
Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию", региональными строительными нормами и техническими требованиями, и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Проектом предусмотреть раздел: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства".
1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: Наименование проекта. Заказчика. Исполнителя. Даты изготовления электронной версии. Порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
5. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9x/XP/NT/2000 и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением PDF, AutoCAD, ArchiCAD.
6
Требования к техническим решениям
Фасады, планы этажей, не менее 3-х вариантов, генплан, внутренняя отделка, входные группы предварительно согласовываются с Заказчиком. Предполагается решение фасадов зданий простыми лаконичными формами современной архитектуры, с сочетанием плоскостей витражного остекления и глухими стенами, с применением современных конструкций, отделочных материалов.
Эскизные материалы проекта (фасады, генеральные планы) предоставляются для рассмотрения и согласования в Управление градостроительства и архитектуры Администрации г.о. Саранск, Министерство целевых программ Республики Мордовия
6.1
Основные технико-экономические показатели объекта (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)
Проектировать здания как жилой комплекс, с учетом требований к гостиничному комплексу, согласно приказу Министерства культуры РФ от 03.12.2012 № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающие гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией". Общая площадь земельного участка - 77498,70 кв. м;
Необходимое количество квартир (гостиничных номеров) - не менее 1656 (не менее 828 - 3*, не менее 828 - 2*);
Общая площадь объекта - не более 120000 кв. м;
Стоимость проектирования и строительства объекта (без учета мебели, оборудования и аксессуаров) - не более 40000 рублей за 1 кв. м общей площади в текущих ценах.
Общая стоимость проектирования и строительства (исходя из предельной общей площади объекта) - 4,8 млрд. рублей.
Количество проектируемых корпусов - 6 (уточнить проектом).
Этажность проектируемых зданий - не более 24 (уточнить проектом)
Предусмотреть однокомнатные квартиры площадью от 35 кв. м до 45 кв. м - 67% (уточнить проектом)
Предусмотреть двухкомнатные квартиры площадью от 60 кв. м до 65 кв. м - 33% (уточнить проектом),
Определить проектом эффективное использование первого этажа во время функционирования в режиме гостиничного комплекса, согласно классификации. Учесть возможность возведения временных сооружений во время функционирования в режиме гостиничного комплекса, предусмотреть необходимые инженерные коммуникации.
Определить проектом и согласовать с Заказчиком устройство парковочных стоянок в режиме "Наследие" и в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
6.2
Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем
Предусмотреть проектом на первых этажах здания размещение социальных объектов и объектов для обслуживания населения:
- поликлиника, включая кабинет врача общей практики (не менее 2100 кв. м)
- отделение банка (не менее 100 кв. м)
- отделение ФГУП "Почта России" (не менее 230 кв. м), запроектировать люковое окно для обмена почты ООПУ размером 1400 мм x 1370 мм
- аптека (не менее 50 кв. м)
- парикмахерская (не менее 50 кв. м)
- помещение для консьержки (охраны) (не менее 15 кв. м в каждом здании)
- диспетчерская компании по обслуживанию лифтов (не менее 50 кв. м)
- пункт приема прачечной-химчистки (не менее 100 кв. м)
- пункт бытового обслуживания населения (ремонт и пошив одежды, ремонт обуви) (не менее 50 кв. м)
- офисное помещение для управляющей компании (ТСЖ) (не менее 120 кв. м)
- диспетчерский пункт для обслуживания лифтов (не менее 120 кв. м)
- помещения для обслуживающего персонала (не менее 40 кв. м в каждом здании)
- кафе - количество посадочных мест 100 (не менее 200 кв. м)
- спортивная зона (тренажерный зал, аэробный зал) (не менее 300 кв. м)
- прокат спортивного инвентаря (не менее 50 кв. м)
- офисные помещения (не менее 300 кв. м)
- конференц-зал на 300 мест (не менее 200 кв. м)
- торговые помещения (не менее 500 кв. м)
- удаленное рабочее место МФЦ (не менее 200 кв. м)
- детский сад полного дня или структурное подразделение близлежащего детского сада детей дошкольного возраста (не менее 200 кв. м)
- реабилитационный центр для детей (не менее 150 кв. м)
Проектом определить использование социальных объектов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.
6.3
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания
Архитектурное решение жилого комплекса "Тавла" гостиничного типа предполагается в виде шести строений этажностью 24 этажа, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта "Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская". В каждом из шести зданий предусмотреть до двух этажей для размещения в них объектов социально-культурного и бытового назначения (количество нежилых этажей уточнить проектом).
Предусмотреть жилые здания "Комфорт-класса" с комфортными фойе и лифтовыми холлами, а также зонами рекреации на каждом этаже.
При проектировании объемно-планировочных и конструктивных решений разработать проектную документацию переустройства или перепланировки помещений для перевода из нежилого в жилое.
6.4
Требования к благоустройству и малым архитектурным формам
В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Саранск (утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.07.2012 № 114) и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.5
Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
Несущий каркас здания - монолитный железобетон.
Ограждающие конструкции - газобетон (уточнить проектом).
Предусмотреть вентилируемый фасад, материал предусмотреть проектом.
Кровля - плоская неэксплуатируемая, с выполнением путей доступа к размещенному оборудованию.
Высота помещений квартир от верха перекрытия до низа следующего перекрытия - 2,6 - 3,0 м.
Высота встроенных помещений - 3,2 - 3,6 м.
6.6
Основные требования к инженерным системам и технологическому оборудованию
Водоснабжение и канализация:
- Подключение внутриплощадочных сетей к городским магистральным сетям предусмотреть согласно ТУ.
- Тип системы определить проектом.
- Необходимость устройства комплексной насосной установки повышения давления определить проектом. Тип и марка насосной установки согласовать с заказчиком.
Внутриплощадочные тепловые сети по СНиП 41-02-2003, СП 124.13330.2012, разработать согласно ТУ.
Отопление
- Для отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения предусмотреть индивидуальные тепловые пункты с узлами учета и модулями GSM для жилой части, для встроенных по СП 41-101-95.
- В зданиях для теплоснабжения предусмотреть отдельные системы: система теплоснабжения нагревателей приточных установок встроенных помещений, теплоснабжение воздушно-тепловых завес.
- Для каждой группы помещений предусматривается самостоятельные системы отопления по СНиП 41-01-2003.
Вентиляция
- Системы общеобменной вентиляции встроенных помещений, системы вентиляции жилых помещений по СНиП 31-01-2003, СП 54.13330.2011.
- Отдельные приточные и вытяжные системы запроектировать для следующих групп помещений.
- Для нежилых помещений индивидуальными системами для каждого офиса.
- Для нежилых коммерческих помещений индивидуальными системами для каждого помещения.
- Для вспомогательных помещений и санузлов.
Система АСКУПЭ
Предусмотреть проектом с учетом установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.
Системы противодымной защиты по СП 4.13130.2013.
Система кондиционирования воздуха встроенных и нежилых помещений, кафе, спортивной зоны, конференц-зала, торговых и офисных помещений по СНиП 41-01-2003, СНиП 31-06-2009.
Система электроснабжения:
- Электроснабжение организовать в соответствии с ПУЭ, требованиями действующих норм и правил;
- Схему электроснабжения объекта разработать в соответствии с ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Предусмотреть:
- энергоустановку определить проектом в соответствии с техническими условиями;
- электроосвещение наружное и внутреннее;
- электрооборудование;
- защитные устройства;
- светодиодные светильники в подъездах и местах общего пользования;
- предусмотреть проектом декоративной подсветки зданий в вечернее и ночное время, в том числе праздничной иллюминации.
Дренаж
Определить проектом для каждого здания, в соответствии с выполненными инженерными изысканиями. Разработать согласно ТУ.
Ливневая канализация
Определить проектом для каждого здания. Разработать согласно ТУ.
Слаботочные устройства:
- телефонизации, предусмотреть ввод в здание подземной телефонной канализации;
- внутренней громкоговорящей связи;
- радиосвязи;
- пожарной и охранной сигнализации;
- системы оповещения при пожаре;
- лифтовую диспетчерскую связь;
- систему спутникового, эфирного цифрового и кабельного телевидения;
- наружного и внутреннего видеонаблюдения;
- локальной вычислительной сети (оптоволоконные подводящие и внутренние кабельные системы, в том числе с использованием технологий "Волокно до дома" и "WiFi");
- видеодомофон;
- для отделения почтовой связи предусмотреть прямую линию телефонизации и линию канала связи (DSL или оптика);
- тревожная кнопка (для вызова экстренных служб);
- дверь с электронным замком в квартиры (дублирование простыми ключами) в каждой квартире.
Лифты
Количество, грузоподъемность и скорость движения определить проектом в соответствии с требованиями к гостинице уровня "три звезды".
6.7
Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению
Определить проектом не менее трех пусковых очередей комплексов зданий (по два здания в каждой строительной очереди).
6.8
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Разработать раздел в соответствии Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.9
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
Разработать раздел в соответствии с требованиями СП 35-101-2001 и СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.10
Требования к экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям
Разработать раздел в соответствии с СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.11
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)
Разработать раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" (ИТМ ГО ЧС) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", СП 11-107-98 и действующих нормативных документов Российской Федерации, а также исходными данными и требованиями Главного управления МЧС РФ по Республике Мордовия.
6.12
Требования по разработке раздела противопожарной безопасности
Разработать раздел в соответствии с СниП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.13
Требования по разработке раздела оценки энергетической эффективности ограждающих конструкций
Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" и действующих нормативных документов Российской Федерации.
6.14
Требования к методу составления сметной документации
Сметы должны быть составлены базисно-индексным методом в соответствии в нормативными документами в области ценообразования по сметно-нормативной базе ценообразования ТСНБ-2001 года с использованием программного комплекса "РИК" с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы "WORD", "РИК") и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы "WORD", "РИК").
Сводные ведомости должны быть составлены с выделением разделов локальных смет. В смету должны быть включены пусконаладочные работы. В состав сметной документации должны быть включены ведомости договорных цен на строительные изделия и конструкции, сметные цены которых отсутствуют в электронном формате программы "РИК".
Документы, подтверждающие актуальную стоимость применяемых материалов и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), должны быть оформлены надлежащим образом на основе конъюнктурного анализа согласно п. 4.25 и 4.28 МДС 81-35.2004.
В локальных сметах и ведомостях потребных ресурсов при указании товарных знаков материалов и оборудования необходимо указывать возможность применения эквивалента и указывать необходимые технические и физико-механические характеристики для применяемого оборудования и материалов.
В сметной документации на технологическое оборудование по каждой единице монтируемого оборудования необходимо отдельно указывать стоимость единицы и стоимость монтажа единицы технологического оборудования.
Затраты заказчика (государственная экспертиза, землеустроительные работы, плата за техприсоединение, налоги и т.д.), связанные со строительством объекта, необходимо включать в сметную документацию.
Предусмотреть затраты на вынос (перенос, снос, демонтаж), выкуп зданий и сооружений, находящихся на территории объекта или мешающих прокладке инженерных сетей.
7
Сроки утверждения проектной документации
Определяются в соответствии с Базовым Планом, являющимся неотъемлемым приложением к инвестиционному соглашению. Предельный срок в отношении всего объема проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и подтверждением достоверности определения сметной стоимости - апрель 2015 года, возможно утверждение документации по этапам в пределах указанного срока.
8
Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации
Основные технические решения и ПОС согласовать на этапе разработки проектной документации с Министерством целевых программ Республики Мордовия.
Утвержденная проектная документация (подлинник) передается в Министерство целевых программ Республики Мордовия в 2-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате разработки в комплекте с материалами всех согласований и экспертиз в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы.
9
Требования к проведению государственной экспертизы
Получить положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
10
Особые условия проектирования, строительства и эксплуатации
1. Предусмотреть инфраструктуру и благоустройство территории, а также комплекс инженерной инфраструктуры и подъездных дорог.
2. Выполнить подключение объекта к магистральным инженерным сетям, примыкания внутриплощадочных дорог к подъездным дорогам с организацией зон парковок, посадки и высадки пассажиров.
3. Учесть требования и рекомендации по безопасности объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, определяемые МВД России, ФСБ России, МЧС России, иными уполномоченными органами.
4. Получить разрешение на строительство в соответствии с законодательством РФ.
5. Согласовать проектную документацию с:
- Управлением архитектуры г.о. Саранск;
- Министерством целевых программ Республики Мордовия;
- АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018";
- МЧС России по Республике Мордовия;
- Управлением ФСБ России по Республике Мордовия;
- МВД России по Республике Мордовия;
- Министерством культуры и туризма Республики Мордовия;
- Приволжским управлением государственного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта (г. Самара);
- другими органами и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством РФ.
6. Согласовать начало строительства объекта с Министерством целевых программ Республики Мордовия.
7. В процессе строительства обеспечить осуществление в соответствии с требованиями законодательства РФ:
- государственного строительного надзора;
- государственного экологического контроля (в случаях, предусмотренных законодательством РФ).
8. Обеспечить проведение строительного контроля (в т.ч. технического надзора и авторского надзора), предусмотреть проектом затраты на его проведение; организовать рабочие места (включая телефонную связь с выходом на межгород, интернет, компьютерную и оргтехнику) для представителей строительного контроля АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018"
9. Обеспечить эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями, предусмотренными проектной документацией, нормативными актами Российской Федерации и нормативными документами FIFA, в том числе:
предоставить объект на период проведения чемпионата мира по футболу на условиях, предусмотренных конкурсной документацией (инвестиционным соглашением);
за счет собственных средств нести все расходы, связанные с использованием (эксплуатацией) объекта, осуществлять его текущий и капитальный ремонт, осуществлять эксплуатацию объекта силами привлеченного им персонала, нести иные затраты, связанные с поддержанием объекта в состоянии, отвечающем всем предъявляемым к нему требованиям FIFA;
гарантировать невозможность изменения профиля (назначения) объекта со дня завершения строительства объекта и до окончания чемпионата мира по футболу.
10. Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Минрегиона России от 01 апреля 2008 г. № 36 (при необходимости).
11. Информировать Министерство целевых программ Республики Мордовия об учете требований Концепции экологической безопасности г. Саранск на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.
11
Требования к строительной организации
1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, определенных приказом Минрегиона России от 09 декабря 2008 г. № 274, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Наличие сертификатов соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001 "Системы менеджмента качества. Требования и руководство по применению" и ISO 14001 "Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".
3. Наличие опыта строительства объектов, аналогичных объекту, указанному в настоящих Технических требованиях.
12
Срок ввода объекта в эксплуатацию
Не позднее октября 2017 года. Возможен ввод по этапам (очередям) строительства
13
Условия ввода в эксплуатацию
Комплекс зданий должен быть сдан в эксплуатацию не позднее срока, указанного в п. 13, в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к гостиницам категории 2* и 3*, с качеством отделки и наличием функциональных характеристик, позволяющем провести оценку соответствия категории, указанной в настоящих Технических требованиях
Утверждена
приказом Заместителя Председателя
Правительства - Министра целевых программ
Республики Мордовия
от 4 августа 2014 г. № 33
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.1. Методика предназначена для оценки предложений участников отбора по определению юридического лица, финансирующего полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия.
1.2. Настоящая Методика разработана в соответствии с Порядком определения юридических лиц, финансирующих полностью за счет своих средств строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, (Приложение 4 к Республиканской целевой программе "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июля 2014 г. № 349).
1.3. Настоящая методика позволяет произвести экспертную оценку предложения участника отбора вне зависимости от предложений на участие в отборе других участников и определить победителя отбора.
2.1 Конкурсная комиссия проверяет пакет документов предложения на участие в отборе на соответствие требованиям документации по отбору с обязательным отражением результатов проверки в "Заключении по оценке предложений на участие в отборе" (Приложение А).
2.2 В случае если несколько предложений на участие в отборе получили одинаковые высшие баллы, Победителем признается тот Участник, предложение которого поступило ранее других предложений на участие в отборе.
3.1 Оценка предложений по критериям оценки проводится по следующим показателям:
- финансовое положение участника отбора за три года, предшествующие дате подачи предложения на участие в отборе;
- достаточность денежных средств для финансирования строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, составляющих не менее 30% от прогнозной стоимости объекта;
- наличие у участника отбора опыта реализации инвестиционных проектов, сопоставимых со строительством объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия;
- сроки (периоды) строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия;
- деловая репутация участника отбора, подтвержденная отзывами, рекомендациями и иными аналогичными документами;
- преимущества предлагаемой концепции строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия.
3.2 Значимость каждого из перечисленных показателей в общей оценке учитывается (соответственно) коэффициентами (Аn - удельный вес критерия):
А1 = 0,2; А2 = 0,2; А3 = 0,1; А4 = 0,2; А5 = 0,1; А6 = 0,1; А7 = 0,1;
3.3 Каждый член Конкурсной комиссии проводит оценку предложений по каждому участнику отбора с составлением Протоколов N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3.4 Оценка показателя (Dn) определяется как среднеарифметическое (Протоколы N№ 3, 4, 5) или средневзвешенное (Протоколы N№ 1, 2, 6) значение оценок факторов по 10-балльной шкале в Протоколах N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, с точностью расчета балла до сотых.
3.5 После проведения оценки по каждому критерию, баллы вносятся в соответствующие строки Протокола № 8 и рассчитываются Оценки с учетом удельного веса показателя (произведение Dn x An) по каждому критерию Протокола № 7.
3.6 Оценка показателей представляет собой сумму оценок по графе 5, 8, 11 и т.д. каждого Участника отбора в Протоколе № 7.
3.7 После определения итоговых оценок заполняется Протокол № 8, в который членами Конкурсной комиссии вносятся итоговые оценки всех участников отбора. Далее вычисляется средний балл, который и является окончательной оценкой по каждому Участнику.
4.1 В результате проведения оценки Конкурсная комиссия составляет Заключение, в котором обобщаются все данные по оценке предложений на участие в отборе, с представлением общей характеристики участников отбора по данному лоту, а также протокол об итогах (Приложение Б), в котором отмечаются итоговые оценки каждого участника отбора.
4.2 Заключение и протокол об итогах подписывают Председатель и все члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в оценке предложений на участие в отборе.
4.3 В случае привлечения Конкурсной комиссией для оценки и сопоставления предложений на участие в отборе экспертов, заключения экспертов, составленные по произвольной форме, прилагаются к итоговому Протоколу оценки заявок.
Заключение экспертов носит для Конкурсной комиссии рекомендательный характер.
Приложение А
к Методике оценки предложений
Заключение
по оценке предложений
___________________________________
(Номер и наименование лота)
1. Общие сведения
Оценка предложений на участие в отборе проведена согласно методике оценки предложений на участие в отборе.
2. Рассмотрение предложений на участие в отборе
Рассматриваются все документы предложений на участие в отборе на соответствие требованиям документации по отбору, делается отметка о наличии и соответствии знаком (+) или (-). При необходимости указываются нарушения и/или отклонения от требований документации по отбору:
Состав предложения
участник отбора (Рег. N)
участник отбора (Рег. N)
участник отбора (Рег. N)
1
2
3
4
Коммерческая часть
Предложение по приложению 3 к инструкции по подготовке документации по отбору
Приложение 1 к предложению (в случаях, если лот состоит из нескольких объектов)
Подтверждение согласия с условиями инвестиционного соглашения
Обеспечение предложения на участие в отборе - платежное поручение или банковская гарантия
Квалификационно-техническая часть
Общие данные претендента по форме согласно приложению 2 к инструкции по подготовке документации по отбору
описание технических аспектов проекта и предлагаемого технического решения (обоснование выбора технического решения, его преимуществ перед другими потенциально возможными решениями, примеры других проектов, где такое решение было удачно использовано. Описание всех технических рисков проекта на этапе строительства и эксплуатации и способов, с помощью которых такие риски будут закрыты (смягчены) (например, за счет привлечения опытного строительного подрядчика, за счет предоставления строителем финансовых гарантий качества и др.)
описание полных проектных затрат, включая капитальные затраты и все расходы, связанные с финансированием и подготовкой проекта (отражение капитальных затрат, включающих все затраты, необходимые для реализации проекта и его ввода в эксплуатацию, с подтвержденными предварительными ценовыми предложениями от поставщиков (подрядчиков);
описание источников финансирования проектных затрат (представление перечня всех источников финансирования проектных затрат) с указанием: наименования банка, другого источника финансирования; наименования валюты и объема средств по источникам финансирования; срока и графика погашения облигационных займов и (или) кредитов; стоимости, срока и других основных условий обеспечения обязательств с приложением документов о намерении заключить кредитные соглашения);
описание расходов на строительство (описание основных условий планируемых к заключению строительных контрактов, представление таблицы планируемых расходов, анализ ключевых строительных рисков и путей их смягчения, описание опыта привлекаемых подрядчиков, условий проведения конкурса по их отбору (если таковой проводился);
описание технических характеристик проекта, связанных с воздействием на окружающую среду и соответствующих требованиям как регионального, так и федерального законодательства об охране окружающей среды (перечисление экологических преимуществ реализации проекта и экологических рисков проекта с указанием мероприятий, направленных на управление такими рисками и на их снижение. Детальное отражение преимуществ и рисков в оценке воздействия проекта на окружающую среду, соответствующей как российским, так и международным критериям и проводимой организацией, имеющей опыт подобных исследований);
социальная значимость проекта, в том числе создание новых рабочих мест и т.п. (обоснование положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта (создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и при эксплуатации объекта), улучшение экологической обстановки в регионе в результате реализации проекта, введение новых современных и более экономичных технологий, улучшение качества жизни (например, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, если такое улучшение косвенно связано с реализацией проекта);
информация об основных лицензиях и разрешениях, необходимых инвестору для реализации проекта (включая как строительство, так и последующую эксплуатацию (с указанием сроков действия лицензий и разрешений, связанных с состоянием процессов их продления, а также рисков и смягчающих факторов, связанных с ситуациями, когда такие лицензии и разрешения либо не будут получены, либо не будут продлены в ожидаемый срок);
описание стратегии по приобретению основных составляющих производства (товаров, сырья, материалов, услуг) с указанием объемов и цен, прочих основных условий планируемых к заключению долгосрочных договоров купли-продажи товаров и предоставления услуг, описание планируемых основных поставщиков сырья и материалов, анализ рисков монопольного поведения таких поставщиков, путей уменьшения зависимости проекта от поставщиков, рисков, связанных с невыполнением ими обязательств по поставкам, и способов их уменьшения;
выполнение контрактов по поставкам в прошлом по каждому поставщику (вне зависимости от объема заключенных контрактов представляются детальные прогнозы развития цен на основные поставляемые материалы (сырье, услуги);
описание валютных и процентных рисков (изложение стратегии инвестора по хеджированию валютных и процентных рисков на всех этапах проекта, включая риски в отношении основных заключенных кредитных соглашений, договоров купли-продажи, строительных подрядов, контрактов на обслуживание и ремонт);
документ (документы), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, при подаче предложения (включая полномочия по подписанию от имени заявителя, прошедшего предварительный отбор, документов, входящих в состав предложения).
3. Оценка предложений на участие в отборе
3.1 Финансовое положение участника отбора за три года, предшествующие дате подачи предложений на участие в отборе (Протокол № 1):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.2 Достаточность денежных средств для финансирования строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия, составляющих не менее 30% от прогнозной стоимости объекта (Протокол № 2):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.3 Наличие у участника отбора опыта реализации инвестиционных проектов, сопоставимых со строительством объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Протокол № 3):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.4 Сроки (периоды) строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Протокол № 4):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.5 Деловая репутация участника отбора, подтвержденная отзывами, рекомендациями и иными аналогичными документами (Протокол № 5):
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
3.6 Преимущества предлагаемой концепции строительства объекта инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия (Протокол № 6).
В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие:
Участник
Оценка Сср, балл
4. В результате рассмотрения оценки участников отбора следующие (Протокол № 7):
Участник
Оценка Сср, балл
5. Итоговая оценка предложений на участие в отборе
Участник
Оценка предложений, О, балл (из протокола об итогах оценки предложений на участие в отборе)
--------------------------------
<*> Необходимо представить обоснование максимальных и минимальных оценок.
Члены Конкурсной комиссии:
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
Председатель Конкурсной комиссии ________________/__________________/
Приложение Б
к Методике оценки предложений
Протокол об итогах отбора
Лот № ____ "_________________"
участник 1
участник 2
участник 3
Приложение 5
к Порядку определения юридических
лиц, финансирующих полностью за счет
своих средств строительство объектов
инфраструктуры чемпионата мира
по футболу 2018 года на территории
Республики Мордовия
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
г. Саранск "___" ___________ 20__ г.
Министерство целевых программ Республики Мордовия, в лице Заместителя Председателя Правительства - Министра целевых программ Республики Мордовия Меркушкина Алексея Николаевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 2013 г. № 37 "Об утверждении Положения о Министерстве целевых программ Республики Мордовия", именуемое в дальнейшем "Министерство", и ________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Инвестор", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Определения и их толкование
1.1. Определения, указанные в настоящем пункте, имеют следующее значение:
Объекты - предназначенные для подготовки и проведения спортивных соревнований объекты спорта (в том числе тренировочные базы) и необходимые для осуществления мероприятий объекты социальной, транспортной, инженерной и иных инфраструктур, включенные в Республиканскую целевую программу "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, финансирование которых предусмотрено за счет средств внебюджетных источников;
Чемпионат мира по футболу - чемпионат мира по футболу 2018 года;
Базовый план - укрупненный график, определяющий сроки выполнения основных мероприятий и работ, необходимых для организации и осуществления строительства объекта;
Заказчик - физическое или юридическое лицо, уполномоченное Инвестором по соответствующему договору с Инвестором осуществлять от его имени или от своего имени, но за счет Инвестора реализацию мероприятий по проектированию и (или) строительству объекта для достижения в полном объеме или частично целей настоящего Соглашения;
Исполнитель работ (услуг)/подрядчик - лицо, заключившее с Инвестором (заказчиком) договор на выполнение работ (оказание услуг), связанных с проектированием и (или) строительством объекта;
Программа - Республиканская целевая программа "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450;
Проектировщик - лицо, заключившее с Инвестором (заказчиком) договор на разработку проектной (рабочей) документации на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор;
Сетевой график строительства объекта - график выполнения работ по строительству объекта со дня получения разрешения на строительство объекта (заключения договора с подрядчиком) до дня его ввода в эксплуатацию, предусматривающий сроки осуществления строительно-монтажных работ с разбивкой на этапы по конструктивным элементам, видам и (или) объемам работ продолжительностью не более 3 месяцев;
Министерство - Министерство целевых программ Республики Мордовия, осуществляющее координацию деятельности иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия в сфере подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Саранске.
1.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, включая приложения к нему, могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
1.3. Термины, употребляемые в тексте настоящего Соглашения, включая приложения к нему, с заглавной буквы, имеют значение, определенное настоящей статьей.
1.4. Наименования документов, содержащихся в приложениях к настоящему Соглашению, употребляются в тексте настоящего Соглашения с заглавной буквы.
Статья 2. Предмет Соглашения
2.1. Инвестор по настоящему Соглашению обязуется осуществить финансирование строительства объекта __________________ (наименование объекта в соответствии с Программой), обеспечить его проектирование и строительство до "___" ________________ 20__ г. в соответствии с Базовым планом.
2.2. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта Инвестор обязуется обеспечить выполнение требований (условий, ограничений) по использованию (эксплуатации) объекта на период до и во время проведения чемпионата мира по футболу, предусмотренных настоящим Соглашением, а после завершения чемпионата мира по футболу ____________________________________________________________ (краткое описание условий и ограничений использования объекта и (или) земельного участка, предоставленного для строительства объекта, в период после чемпионата).
2.3. Описание, технические характеристики и требования, предъявляемые к объекту, включая требования FIFA, содержатся в Технических требованиях по проектированию и строительству объекта, составленных по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.4. Министерство оказывает содействие в предоставлении Инвестору в срок не позднее ________________ дней земельного участка, предназначенного для размещения объекта, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с договором аренды земельного участка <1.1>.
--------------------------------
<1.1> Пункт 2.4. включается в Соглашение с Инвестором, который на день подписания Соглашения не является правообладателем земельного участка, предназначенного для размещения объекта.
Статья 3. Финансирование строительства объекта
3.1. Инвестор обязан осуществить финансирование проектирования и строительства объекта в полном объеме за счет собственных и (или) привлеченных средств.
3.2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения Инвестор обязан представить в Министерство График финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство утвержденной проектной документации Инвестор обязан представить в Министерство График финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
3.4. В случае, если для организации проектирования и (или) строительства объекта Инвестор привлекает заказчика, Инвестор также должен представить в Министерство Графики финансирования и освоения капитальных вложений заказчиком по формам и в сроки, указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Соглашения.
3.5. Инвестор (заказчик) обязан информировать Министерство о внесении изменений в графики, представленные в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
Статья 4. Проектирование и строительство объекта. Право собственности на объект
4.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения предоставляет Инвестору Технические требования по проектированию и строительству объекта (в случае, если указанные требования не были определены документацией по отбору инвестора). Дополнительная информация, связанная с проектированием и (или) строительством объекта, предоставляется Инвестору Министерством по мотивированному запросу Инвестора в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
В случае предъявления со стороны федеральных органов исполнительной власти либо FIFA дополнительных требований к объекту, Министерство в течение 10 рабочих дней с момента их получения предоставляет Инвестору вышеуказанные требования, при этом Инвестор обязуется обеспечить их исполнение своими силами за свой счет, а также обеспечить включение соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в договоры (контракты), заключаемые с исполнителями работ (услуг).
4.2. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Министерства Технических требований по проектированию и строительству объекта Инвестор обязан представить в Министерство Базовый план по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению <1>. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Базового плана Министерство обязано рассмотреть и согласовать при отсутствии разногласий.
--------------------------------
<1> В случае заключения соглашения в отношении объекта, в состав которого входит несколько объектов, а также в случае, если проектирование и (или) строительство объекта осуществляется по этапам (очередям), Базовый план представляется Инвестором по каждому такому объекту (этапу, очереди).
Министерство вправе отказать в согласовании Базового плана, если предусмотренные в нем сроки выполнения работ и мероприятий, связанных с проектированием и (или) строительством объекта, не обеспечивают:
выполнение срока, установленного статьей 2 настоящего Соглашения;
соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения соответствующих видов работ и мероприятий;
своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных объектов и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со строительством объектов, а также если выполнение работ и мероприятий, связанных с проектированием и (или) строительством объекта в сроки, указанные Инвестором в Базовом плане, является объективно невозможным в связи с установленными сроками проектирования и (или) строительства других технологически связанных объектов и (или) сроками реализации мероприятий, связанных со строительством объектов (обязанность по обеспечению взаимной согласованности сроков выполнения работ по проектированию и (или) строительству технологически зависимых объектов лежит на Министерстве).
При наличии оснований для отказа в согласовании Базового плана, указанных в настоящем пункте, Министерство обязано в течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Базового плана направить Инвестору мотивированные предложения о внесении изменений в представленный Базовый план.
4.3. В течение 5 рабочих дней со дня согласования Сторонами Базового плана Инвестор обязан представить задание на проектирование объекта по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению. В течение 5 рабочих дней Стороны обязаны согласовать представленное задание на проектирование объекта.
4.4. Проектная документация должна быть подготовлена и представлена Инвестором на согласование в Министерство в сроки, установленные Базовым планом. В течение 15 календарных дней Министерство обязано согласовать представленную проектную документацию. После согласования проектной документации Инвестор (заказчик) утверждает проектную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в недельный срок со дня ее утверждения представляет в Министерство.
4.5. В течение 15 рабочих дней со дня представления в Министерство утвержденной проектной документации Инвестор обязан представить в Министерство Сетевой график строительства объекта по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению <3.1>. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Сетевого графика строительства объекта Министерство обязано рассмотреть и согласовать при отсутствии разногласий.
--------------------------------
<3.1> В случае заключения соглашения в отношении объекта, в состав которого входит несколько объектов, а также в случае, если проектирование и (или) строительство объекта осуществляются по этапам (очередям), Сетевой график строительства объекта представляется Инвестором по каждому такому объекту (этапу, очереди).
Министерство вправе отказать в согласовании Сетевого графика строительства объекта, если предусмотренные в нем сроки выполнения этапов работ не обеспечивают:
выполнение срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения соответствующих видов работ и мероприятий;
своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных объектов и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со строительством объектов, а также если выполнение этапов работ, содержащихся в Сетевом графике строительства объекта, в сроки, указанные Инвестором в Сетевом графике строительства объекта, является объективно невозможным в связи с установленными сроками проектирования и (или) строительства других технологически связанных объектов и (или) сроками реализации мероприятий, связанных со строительством объектов (обязанность по обеспечению взаимной согласованности сроков выполнения работ по проектированию и (или) строительству технологически зависимых объектов лежит на Министерстве).
При наличии оснований для отказа в согласовании Сетевого графика строительства объекта, указанных в настоящем пункте, Министерство обязано в течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Сетевого графика строительства объекта направить Инвестору мотивированные предложения о внесении изменений в представленный Сетевой график строительства объекта.
4.6. Днем завершения строительства объекта является день его ввода в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, выданным уполномоченным органом. Копию данного разрешения Инвестор обязан представить в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его получения.
4.7. Инвестор обязан за свой счет обеспечить проведение государственной регистрации права собственности на объект в установленном порядке.
4.8. Со дня подписания настоящего Соглашения совершение сделок (действий), влекущих в период до завершения чемпионата мира по футболу переход права собственности (других прав), наложение обременений (ограничений) на объект, допускается только с согласия Министерства.
Министерство вправе отказать в согласовании указанных сделок (действий), если переход права собственности (других прав), обременения (ограничения) не обеспечивают использование объекта в соответствии с его целевым назначением, связанным с проведением чемпионата мира по футболу.
4.9. Инвестор обязан незамедлительно, не позднее 24 часов, письменно информировать Министерство обо всех случаях обращения взыскания на объект, а также об иных обстоятельствах, способных повлечь невозможность использования объекта в соответствии с его целевым назначением.
Статья 5. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, страхование риска ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению
5.1. В течение 1 месяца со дня представления в Министерство Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения Инвестор обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения своих обязательств по проектированию объекта, либо застраховать риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по проектированию объекта.
5.2. В течение 1 месяца со дня представления в Министерство Графика финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения Инвестор обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения своих обязательств по строительству объекта, либо застраховать риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по строительству объекта.
5.3. Способами обеспечения обязательств, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоящего Соглашения, являются залог, поручительство, банковская гарантия.
5.4. Страховые организации, с которыми Инвестор намерен заключить договоры страхования, условия страхования, а также лица, предоставляющие обеспечение исполнения обязательств Инвестора, условия обеспечения, согласуются Министерством в течение 10 рабочих дней со дня представления Инвестором в Министерство проекта соответствующего договора (иного документа).
5.5. Размер возмещения по представляемому обеспечению или страхованию риска ответственности согласовывается Министерством и зависит от общего объема инвестиций в проектирование или строительство объекта.
5.6. Размер возмещения применяется к обеспечению обязательств или к страховой сумме по страхованию риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по проектированию и строительству объекта в пропорциональном соотношении в зависимости от общей стоимости работ по проектированию объекта, указанной в строке "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта, и от общей стоимости работ по строительству объекта, указанной в строке "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта, соответственно.
5.7. Срок действия обеспечения или страхования риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению должен распространяться на отношения Сторон со дня заключения соответствующего договора о предоставлении обеспечения или страхования либо предоставления банковской гарантии и превышать сроки проектирования и строительства объекта соответственно на 90 рабочих дней.
Статья 6. Информация об Исполнителях работ (услуг)
6.1. Инвестор обязан представлять в Министерство сведения об исполнителях работ (услуг), привлекаемых им в целях проектирования и (или) строительства объекта, по форме согласно приложению 7 к настоящему Соглашению.
6.2. Сведения, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, представляются Инвестором в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора (контракта) с соответствующим исполнителем работ (услуг).
Статья 7. Мониторинг строительства объекта
7.1. Контроль (мониторинг) за строительством объекта, в том числе за соблюдением предусмотренных Региональным планом сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ и соответствием выполняемых работ обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением, соглашением между городом - организатором чемпионата мира по футболу 2018 года Саранском и Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) осуществляет Министерство в рамках Соглашения об осуществлении контроля за реализацией программных мероприятий Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, форма которого утверждается распоряжением Правительства Республики Мордовия.
7.2. Представители Министерства, а также иные лица, указанные в предварительно направляемых Министерством письменных уведомлениях о предстоящем визите, имеют право беспрепятственного допуска на объекты. Инвестор обеспечивает встречу вышеуказанных лиц и их сопровождение.
Статья 8. Строительный контроль. Авторский надзор
8.1. Инвестор за свой счет обязан обеспечить проведение строительного контроля и авторского надзора за ходом строительства объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.
Статья 9. Сотрудничество Сторон
9.1. Если при выполнении настоящего Соглашения обнаруживаются препятствия к его надлежащему исполнению по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
9.2. Министерство обязуется содействовать Инвестору в получении от государственных и муниципальных органов документов, необходимых для выполнения Инвестором настоящего Соглашения.
Статья 10. Ответственность Сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день их фактического возмещения.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором условий настоящего Соглашения, Инвестор обязуется полностью возместить причиненные Министерству убытки, в том числе расходы, которые Министерство произвело или должно будет произвести для восстановления своих прав.
10.3. За нарушение сроков выполнения любого из этапов по проектированию объекта, установленных Базовым планом, более чем на 10 рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по проектированию объекта, указанной в графе "Итого" Графика финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости указанных работ.
10.4. За нарушение сроков выполнения любого из этапов, установленных Сетевым графиком строительства объекта, более чем на 10 рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по соответствующему этапу, указанной в Сетевом графике строительства объекта, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по соответствующему этапу.
10.5. За непредставление Инвестором обеспечения исполнения своих обязательств или невыполнение требования о страховании риска ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению в сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящего Соглашения, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,0025% (ноль целых двадцать пять десятитысячных процента) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована.
10.6. Доказательством нарушения Инвестором обязательств, влекущих ответственность по пунктам 10.3, 10.4. настоящего Соглашения, фиксирующим факт такого нарушения, является акт, составленный Министерством с привлечением представителя Инвестора, а также представителей проектировщика (подрядчика).
10.7. Уплата неустойки не освобождает Инвестора от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
10.8. Инвестор несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе строительства объекта, а также в ходе использования (эксплуатации) объекта в период проведения чемпионата мира по футболу, в том числе недостатки, касающиеся качества выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, нарушений проектной документации, проекта производства работ, проекта организации строительства, нормативно-технической документации. При обнаружении недостатков Инвестор обязан обеспечить их устранение в сроки, согласованные с Правительством.
10.9. Министерство не несет ответственности по договорам (контрактам), заключенным между Инвестором и третьими лицами.
10.10. Если соблюдение Инвестором сроков выполнения отдельных этапов проектирования и (или) строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта, становится объективно невозможным вследствие нарушения сроков проектирования и (или) строительства других объектов, технологически связанных с объектом, указанные сроки подлежат корректировке по согласованию Сторон без применения к Инвестору санкций, установленных настоящим Соглашением.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны настоящего Соглашения освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе в результате военных действий, эпидемий, блокады, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожаров и других стихийных бедствий.
11.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону и не позднее 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы представить в Министерство копии документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом.
11.3. Со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до дня, определяемого Сторонами настоящего Соглашения.
11.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 11.1. настоящего Соглашения, длятся более 30 рабочих дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) сохранения обязательств по настоящему Соглашению, о внесении изменений в настоящее Соглашение или о его расторжении.
Статья 12. Досрочное расторжение Соглашения
12.1. В случае существенного нарушения Инвестором условий настоящего Соглашения Министерство в одностороннем порядке расторгает настоящее Соглашение, направив Инвестору соответствующее письменное уведомление, содержащее указание на нарушения, послужившие основаниями для расторжения настоящего Соглашения, и подтверждающие документы.
12.2. Существенными в любом случае являются следующие нарушения:
12.2.1. Нарушение более чем на 1 месяц сроков проектирования и (или) строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта.
12.2.2. Нарушение Инвестором более чем на 10 календарных дней любого из сроков, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 настоящего Соглашения.
12.2.3. Невыполнение Инвестором требований, предъявляемых к проектированию и (или) строительству объекта.
12.2.4. Необоснованный отказ в доступе на строительную площадку лицам, указанным в пункте 7.2. настоящего Соглашения, в том числе делегаций по обмену опытом по вопросам строительства объектов.
12.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 календарных дней со дня направления Правительством уведомления, указанного в пункте 12.1 настоящего Соглашения, заказным письмом с уведомлением либо нарочно.
12.4. Настоящее соглашение не подлежит расторжению, если существенное нарушение Инвестором своих обязательств обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Министерством своих обязательств по настоящему Соглашению.
Статья 13. Условия использования (эксплуатации) объекта
13.1. Использование (эксплуатация) объекта осуществляется Инвестором на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
13.2. Инвестор обязуется предоставить объект на период проведения чемпионата мира по футболу на условиях предусмотренных конкурсной документацией.
Инвестор за счет собственных средств несет все расходы, связанные с использованием (эксплуатацией) объекта, осуществляет его текущий и капитальный ремонт, осуществляет эксплуатацию объекта силами привлеченного им персонала, несет иные затраты, связанные с поддержанием объекта в состоянии, отвечающем всем предъявляемым к нему требованиям FIFA.
13.3. Со дня завершения строительства объекта и до окончания чемпионата мира по футболу Инвестор не вправе изменять профиль (назначение) объекта (если иное не предусмотрено документацией по отбору инвестора).
13.4. При обнаружении недостатков в период после сдачи объекта в эксплуатацию Инвестор обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Министерством. Недостатки, выявленные в ходе использования (эксплуатации) объекта, в любом случае должны быть устранены Инвестором не позднее чем за 1 месяц до начала чемпионата мира по футболу.
Статья 14. Иные права и обязанности Сторон
14.1. Инвестор обеспечивает соблюдение действующего законодательства о промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства при осуществлении строительства объекта и несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечивает включение соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в договоры (контракты), заключаемые с исполнителями работ (услуг).
14.2. Инвестор организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, согласованной с Министерством.
Статья 15. Разрешение споров
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров.
15.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего Соглашения. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Соглашения, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 рабочих дней со дня их получения.
15.3. При возникновении между Сторонами спора, вытекающего из настоящего Соглашения, данный спор, при невозможности разрешить его путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.
Статья 16. Условия конфиденциальности
16.1. При необходимости отнесения сведений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Соглашения, к категории конфиденциальных Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в котором определяют перечень таких сведений, порядок их передачи, распространения и защиты, а также ответственность за нарушение указанного порядка.
Статья 17. Заключительные положения
17.1. Каждая из Сторон назначает своего представителя (уровня не ниже заместителя руководителя), уполномоченного на получение (передачу) информации в рамках настоящего Соглашения, а также на решение иных вопросов оперативного характера, связанных с исполнением настоящего Соглашения. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о назначенном ею представителе, указав все необходимые данные такого лица (ФИО, должность, телефон, факс, e-mail, иную контактную информацию). В случае назначения нового представителя или изменения каких-либо данных ранее назначенного представителя Сторона обязана в течение 3 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
17.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, указанные в настоящем Соглашении документы представляются Инвестором в Министерство по месту его нахождения на бумажном носителе или в электронном виде по адресу: ______________________________________________.
17.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в двухдневный срок со дня таких изменений.
17.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.5. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его неотъемлемыми частями и обязательны для Сторон.
17.6. Настоящее Соглашение вступает в силу (считается заключенным) со дня согласования Сторонами Базового плана, за исключением положений настоящего Соглашения, регулирующих обязательства Сторон по вопросу согласования Базового плана, а также обязательства Сторон, возникновение которых предусмотрено до начала процедуры согласования Базового плана. Указанные положения вступают в силу со дня подписания настоящего Соглашения.
17.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 18. Приложения к Соглашению
18.1. Приложение 1. Технические требования по проектированию и строительству объекта (форма).
18.2. Приложение 2. График финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование объекта (форма).
18.3. Приложение 3. График финансирования и освоения капитальных вложений на строительство объекта (форма).
18.4. Приложение 4. Базовый план (форма).
18.5. Приложение 5. Задание на проектирование объекта (форма).
18.6. Приложение 6. Сетевой график строительства объекта (форма).
18.7. Приложение 7. Сведения о юридическом лице (форма).
Статья 19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство целевых программ Республики Мордовия
Инвестор
430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 35 ИНН 1326224287 КПП 132601001 р/счет 40201810900000000006 в ГРКЦ НБ РМ Банка России г. Саранск БИК 048952001
Заместитель Председателя
Правительства - Министр целевых программ
Республики Мордовия
____________________ А.Н.Меркушкин ________________/_______________/
Приложение 1
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
Технические требования
по проектированию и строительству объекта
____________________________________________
(наименование)
1
Наименование объекта проектирования и строительства
2
Требования к разработке и согласованию задания на проектирование
3
Требования к проектной организации
4
Потребность в инженерных изысканиях
5
Требования к составу и оформлению проектной документации
6
Требования к техническим решениям
7
Срок утверждения проектной документации
8
Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации
9
Требования по проведению государственной экспертизы
10
Особые условия проектирования, строительства и эксплуатации
11
Требования к строительной организации
12
Срок ввода объекта в эксплуатацию
13
Условия ввода в эксплуатацию
Министерство целевых программ Республики Мордовия:
_________________/___________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 200__ г.
М.П.
Приложение 2
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
График
финансирования и освоения
капитальных вложений на проектирование объекта
_____________________________________________
(наименование)
(тыс. руб.)
Период
Объем освоения капитальных вложений на проектирование
Объем финансирования
всего
в том числе НДС
1
2
3
4
2014
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2015
расшифровка по месяцам
2016
расшифровка по месяцам
2017
расшифровка по месяцам
2018
расшифровка по месяцам
ИТОГО
Инвестор:
Руководитель или заместитель руководителя
________________/_______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
График
финансирования и освоения
капитальных вложений на строительство объекта
____________________________________________________
(наименование)
Период
Объем освоения капитальных вложений
Объем финансирования
всего
в том числе
всего
в том числе
приобретение материально-технических ресурсов
строительно-монтажные работы
прочие затраты
приобретение материально-технических ресурсов
строительно-монтажные работы
прочие затраты
всего
в том числе НДС
всего
в том числе НДС
всего
в том числе НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2015
расшифровка по месяцам
2016
расшифровка по месяцам
2017
расшифровка по месяцам
2018
расшифровка по месяцам
ИТОГО
Инвестор:
Руководитель или заместитель руководителя
________________/_______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 4
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
Базовый план
Объект: _____________________________________
(наименование)
1. Базовый план
N
Наименование работы
Начало
Окончание
1.
Проектирование
1.1.
Заключение договора на проектирование
1.2.
Разработка проектной документации
1.2.1.
Эскизный проект (архитектурно-планировочное решение)
1.2.2.
Инженерно-геологические изыскания
1.2.3.
Разработка разделов и чертежей проектной документации
1.3.
Приемка проектной документации
1.4.
Представление проектной документации в Министерство на согласование
1.5.
Проведение государственной экологической экспертизы
1.6
Проведение государственной экспертизы
1.7.
Утверждение проектной документации
2.
Разработка рабочей документации
3.
Строительно-монтажные работы
3.1.
Получение разрешения на строительство
3.2.
Заключение договора на строительство объекта
3.3.
Подготовительные работы
3.4.
Основные строительно-монтажные работы
3.5.
Ввод объекта в эксплуатацию
3.5.1.
Комплексное опробование
3.5.2.
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
2. Информация по взаимосвязанным объектам (справочно)
N
Тип взаимосвязанного объекта
Название взаимосвязанного объекта, номер по Программе/Перечню
Дата получения положительного заключения ГГЭ
Дата начала строительно-монтажных работ
Ввод объекта в эксплуатацию
1.
Подъездные дороги, мосты
2.
Электроснабжение
3.
Водоснабжение
4.
Канализация
5.
Газификация/ отопление
6.
Связь и сигнализация
7.
Здания и сооружения
8.
Иные
Согласовано:
Министерство целевых программ Инвестор:
Республики Мордовия:
Руководитель или заместитель руководителя
_________/_____________________ _________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение 5
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Министерство целевых программ Инвестор
Республики Мордовия
_______________________________ ________________________________
(должность) (должность)
_________/_____________________ _________/_____________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 200__ г. "___" ________________ 200__ г.
М.П. М.П.
Задание на проектирование объекта
ЗП - ______________________
1
Наименование проектируемого объекта
2
Географическое положение объекта
3
Требования к проектной организации
4
Вид строительства
5
Перечень нормативных актов Российской Федерации, Республики Мордовия и нормативных документов FIFA, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
6
Материалы, представляемые в Министерство
7
Требования к составу и оформлению проектной документации
8
Потребность в инженерных изысканиях
9
Требования по вариантной подготовке
10
Основные технико-экономические показатели объекта проектирования
11
Требования к техническим решениям
12
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
13
Требования к режиму безопасности и гигиене труда
14
Требования к составу природоохранного раздела
15
Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
16
Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
17
Требования к разработке сметной документации
18
Состав демонстрационных материалов
19
Срок выдачи проектной документации
20
Срок выдачи документации по отбору
21
Требования по проведению государственной экспертизы
22
Количество экземпляров проектной документации
23
Особые условия строительства
24
Выделение этапов строительства
25
Срок ввода объекта в эксплуатацию
Разработчик задания: _________/_____________________/
Наименование организации (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 200__ г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Проектировщик _________/_____________________/
наименование организации (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 200__ г.
М.П.
Приложение 6
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
Сетевой график строительства объекта
________________________________________
(наименование)
N
Наименование самостоятельных объектов, входящих в состав объекта
Наименование этапов по видам работ, конструктивным элементам
Ед. из-мер.
Кол-во
Объем работе процентах
Стоимость этапа (тыс. руб)
Сроки исполнения
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Согласовано:
Министерство целевых программ Инвестор:
Республики Мордовия:
_________/_____________________ _________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.
Приложение 7
к Инвестиционному соглашению
об организации строительства объектов
инфраструктуры чемпионата мира по футболу
2018 года на территории Республики Мордовия
от "___" _________ 20__ г. № _____
(форма)
объект ____________________________
(наименование)
Сведения о юридическом лице
1.
Вид выполняемых работ (услуг)
2.
Полное наименование на русском языке
3.
Сокращенное наименование на русском языке
4.
Полное наименование на иностранном языке
5.
Сокращенное наименование на иностранном языке
6.
Организационно-правовая форма
7.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ КПП)
8.
Код иностранной организации
9.
Код ОКПО
10.
Сведения о государственной регистрации:
10.1.
- дата регистрации
10.2.
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
10.3.
- наименование регистрирующего органа
10.4.
- место регистрации
11.
Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года:
11.1.
- дата регистрации
11.2.
- регистрационный номер
11.3.
- наименование регистрирующего органа
12.
Адрес местонахождения
13.
Почтовый адрес
14.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
15.
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)
16.
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
17.
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
18.
Номера контактных телефонов
19.
Номера факсов
20.
Адрес электронной почты
Инвестор:
Руководитель или заместитель руководителя
____________/______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Примечание: к заполняемой форме прилагаются следующие документы:
1) Копии форм № 1 "Бухгалтерский баланс" и форм № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за последние три финансовых года и за последний отчетный период с отметками налогового органа и копии приложений аудиторских заключений (в случае проведения аудита).
2) Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества МС ИСО 9001.
3) Справка налогового органа об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, а в случае если такая задолженность согласно справке имеется - документы, подтверждающие ее оспаривание (срок с даты выдачи справки не более 3-х месяцев).
4) Гарантийное письмо, подписанное соисполнителем, подтверждающее, что в отношении соисполнителя не проводятся процедуры банкротства или ликвидации и что его деятельность не приостановлена (срок с даты подписания письма не более 1-го месяца).
5) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6) Нотариально заверенные копии учредительных документов соисполнителя (учредительный договор, устав).
7) Заверенная организацией копия выписки из ЕГРЮЛ (срок с даты выдачи выписки не более 3-х месяцев).
8) Заверенные организацией решение о назначении руководителя.
9) Карточка с образцами подписи и печати.
10) Перечень аффилированных лиц, признаваемых в качестве таковых действующим законодательством Российской Федерации.
11) Нотариально заверенные копии лицензий на инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности, проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
------------------------------------------------------------------